当前位置：学坛文库>合同协议>建筑合同>建筑合同

建筑合同

时间：2022-04-24 16:38:35 建筑合同我要投稿

立即下载

关于建筑合同范文集锦9篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的建筑合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

关于建筑合同范文集锦9篇

建筑合同篇1

　　工程项目名称：

　　工程地点：

　　甲方（建设单位）：

　　地址：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　乙方（施工单位）：

　　法定代表人（委托代理人）:

　　地址：

　　丙方（安全文明费专用帐户银行）：

　　地址：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　丁方（建设工程安全生产监督机构）：

　　湖南省住房和城乡建设厅监制

　　根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》规定，（以下简称“甲方”）、（以下简称“乙方”）、（以下简称“丙方”）、（以下简称“丁方”）四方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全文明费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。

　　第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时，在丙方开设建筑工程安全文明费专用帐户（以下简称“专用帐户”），该帐户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。

　　第二条乙方在丙方开设专用帐户时应如实提供以下资料：

　　（一）营业执照（正本）、机构代码证（正本）、资质证书、税务登记证等；

　　（二）存款人的基本存款帐户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等；

　　（三）法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及委托书。

　　第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入安全文明费，并将情况及时向丁方报告。

　　第四条乙方在从专用帐户支取安全文明费时，必须先向丁方提出支取申请，由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向丙方申请支取。

　　第五条丙方应根据丁方的支取意见，通过专用帐户，将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目帐户。

　　第六条甲方如未及时向乙方专用帐户存入安全文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后，应及时组织资金足额存入乙方的专用帐户。若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承担。

　　第七条丁方应定期对专用帐户安全文明费存拨情况进行检查，丙方应予配合。

　　第八条丙方要对专用帐户资金的支出进行严格监督，发现乙方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丁方报告。

　　第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用帐户资金用于其他开支。

　　第十条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。

　　第十一条乙方不得利用专用帐户规避其它法律责任。

　　第十二条丙方有下列情形之一的，由丁方及时告知，情节严重的，丁方可撤消乙方在丙方开立的专用帐户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：

　　（一）不及时划拨安全文明费的；

　　（二）不按协议约定履行相关义务的；

　　（三）监督不力，致使专用帐户资金挪为他用的；

　　（四）与甲、乙方合谋违反本协议约定的；

　　（五）其他违反本协议约定内容的。

　　第十三条丙方遇到法院冻结、划拨专用帐户资金时，应告知法院办案工作人员该帐户的性质，并及时通知丁方，必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。

　　第十四条四方约定的其他内容：

　　第十五条乙方已经完成施工合同约定的工程任务，经甲方书面同意并经丁方确认后，可结清专用帐户余额，做好专用帐户销户，本协议关系终止。

　　第十六条本协议自四方签字并盖章后生效。

　　附件一：建设工程安全防护文明施工措施费项目清单

　　附件二：乙方安全防护、文明施工措施费用支取申请表

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：年月日年月日

　　丙方（公章）：丁方（公章）：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　年月日年月日

建筑合同篇2

　　买受人（以下简称甲方）：

　　出卖人（以下简称乙方）：甲方因工程需要，购买乙方物资，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律之规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条供料工程

　　1.1 本合同项下的物资用于下述工程：。 1.2 工程地点：。第二条货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量等

　　第三条货物质量要求

　　3.1 质量要求及验收标准的约定：

　　。

　　3.2 货物质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求；无国家、行业、地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标准，作为合同附件。上述规范（标准）均不存在的，应满足其正常的使用性能要求。

　　3.3 货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求，有关图纸及设计文件作为合同附件。

　　3.4 本次交易采用样品封存、对照样品验收的方式。样品及样品的封存包装物由乙方免费提供，全部货物验收合格后退还乙方。

　　3.5 货物质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包括投标文件或单独的报价文件、乙方（或生产厂家）宣传资料及乙方（或生产厂家）公开宣传的内容，均构成其承诺。

　　3.6 鉴于甲方对货物质量标准的了解程度不及乙方，本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。

　　第四条交货时间按下列第（）种方式确定：（1）年月日时前交付全部货物；（2）分批交货，具体时间由甲方提前日通知乙方。

　　第五条交货地点

　　交货地点为：本工程施工地点。由乙方负责将货物运至工程现场并吊卸至甲方指定的具体位置，运费及吊卸费由乙方承担。

　　第六条货物数量及质量的验收

　　6.1 甲乙双方共同对货物（包括合同约定的附件等）数量及外观质量进行验收，并在乙方的发货单上签字确认。

　　数量的验收（或复核）方法、计量规则：；

　　外观质量的验收内容及方法: 。

　　6.2 货物经甲方表观检验，如有质量异常现象的，经双方核实后确属质量问题的，甲方有权拒收或退货，并由乙方承担违约责任。

　　6.3 交货时，乙方应向甲方一并提交产品技术质量资料，包括但不限于：。乙方未提交上述资料的，视为货物交付未完成，甲方有权不予结算付款。

　　6.4 货物进场后，应当进行检测、检验（试验），相关费用由方承担；检测、检验（试验）的内容及方式为：。检测、检验（试验）不合格的，视为货物交付未完成，并由乙方承担违约责任。

　　6.5 货物质量需要在投入使用或安装、调试、运行后才能验证的，经验证合格，方可视为货物质量合格；否则，视为货物交付未完成，并由乙方承担违约责任。

　　6.6 甲方采取抽样验收合格的，不能视为乙方全部货物质量合格。 6.7 甲方依照法律规定或合同约定退货的，如乙方在日内不取回货物，视为乙方放弃货物所有权，甲方可在无需支付货款的条件下处置该货物，处置费用由乙方承担。

　　第七条包装、附件

　　7.1 乙方提供的货物包装应符合国家有关同类或类似货物的包装标准，确保与其运输、装卸和储存条件相适应。

　　关于包装的特别约定：。

建筑合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经协商，达成如下协议：

　　一、工程内容

　　甲方将位于房屋的施工工程承包给乙方。甲方负责建房所需的钢筋、水泥、砖沙、石灰、碎石等材料，乙方负责工程施工，包工不包料。

　　二、工程工价

　　1.建筑1-3层，按楼层实际建筑面积计算工价，每平方米计人民币130元（木工除外）。

　　2.出沿部份工价按照楼层工价的50%另外计价。

　　3.外墙贴瓷面砖按20元/平方米计算另外计价。

　　4、所有的墙角、门窗、梁柱全部做包角。

　　5、屋内每层地面必须抓平、磨光，甲方指定要铺地面砖除外。

　　6、浇水泥楼层、梁柱等不得有水泥纸、木榍及任何大块其他杂物。

　　7、本协议质量标准以国家规定标准为准。以上各款有超过国家标准要求，按协议标准执行，低于国家标准要求的以国标为准。

　　五、安全协议

　　为确保施工安全，甲方付给乙方人民币佰元整，作为乙方的保险金额，乙方在施工前必须为本合同范围内所有施工人员参加保险，并且确保工程施工过程中施工人员安全。如果在施工过程中发生意外事故，甲方一概不负责任。

　　六、验收方式

　　乙方要确保施工质量至少要符合国家规定的标准，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方返工，返工所需工钱和材料全部由乙方负责。

　　七、付款方式

　　每层施工结果，双方没有争议，甲方即预付人民币5000元；余款于完工后10天内，在扣除总工程款的20%后结清。扣除的20%工程款，如在工程结果后一年内没有质量问题，于工程结束后一年时一次性结清。

　　八、施程时间

　　从地脚梁上正式砌墙之日起，120天完成施工任务，不扣雨天。下墙脚、地脚梁上正式砌墙等具体时间均由甲方确定。每层楼面现浇后15天内，不得运送任何建筑材料上该楼面。

　　九、其他协定

　　以上未尽事宜由双方协商解决。以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议一经签定立即生效，不得反悔，违约赔偿对方损失。

　　甲方（签字、盖章）

　　乙方（签字、盖章）

　　签订日期：

　　年月日

建筑合同篇4

　　甲方（用人单位）名称：

　　乙方（劳动者）姓名：

　　根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿，协商一致，诚实守信的基础上，同意订立本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、本协议期限为______月。本协议于_______年___月___日生效。

　　二、甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限为________年______月______日起至______年________月_______日止。

　　三、工作内容、工作地点

　　1、甲方派遣乙方工作的用工单位名称：___________________。

　　2、乙方同意根据用工单位工作需要，从事________________工作，工作地点_________________。

　　四、工作时间和休息休假

　　1、用工单位必须根据国家有关法律规定确定工作时间。

　　2、用工单位依法保证乙方的休息休假权利。

　　五、劳动报酬及支付方式与时间

　　1、乙方在法定工作时间内提供正常劳务的月劳务报酬根据用工单位确定的薪酬制度确定不低于用工单位所在地最低工资标准，其他福利待遇由用工单位与乙方协商确定，并由用工单位直接支付。

　　2、乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及用工单位依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于用工地最低工资标准。

　　3、甲方应当以货币形式按月支付工资，不得拖欠。

　　六、社会保险

　　甲、乙双方约定参加养老、医疗、工伤、生育、失业保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在乙方工资中代为扣缴。

　　七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

　　甲方应当要求用工单位执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护。

　　八、规章制度

　　用工单位依法制定单位规章制度，并通过有效方式及时告知乙方。乙方服从用工单位管理，并严格遵守用工单位依法制定的规章制度。

　　九、劳务合同变更、解除、终止

　　1、甲乙双方变更、解除、终止劳务合同依照《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规规定执行。

　　2、甲方在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳务合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

　　3、乙方按照双方约定，及时办理工作交接和有关手续，在办结工作交接时，用工单位应当按有关法律法规一次性支付经济补偿。

　　十、其他

　　1、本合同在履行中发生争议，任何一方均可向_________________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　2、本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决。

　　3、本合同依法订立，双方签字盖章后生效，双方必须严格履行。

　　4、本合同一式________份，甲方执_____份，乙方执_____份，用工单位留存_____份。

　　甲方（盖章）：

　　代表人（签字）：

　　_________年________月_______日

　　乙方：

　　身份证号码：

　　_________年________月_______日

建筑合同篇5

　　甲方：

　　(买方) (卖方) 乙方：

　　本着公平.自愿.平等和诚实信用原则.经双方友好协商，就甲方承建工程所用的现浇建筑模板.木方全部由乙方提供，本合同成立后双方共同遵守。

　　二、质量、此系样品买卖合同，质量标准按甲乙双方认可的样品质量和乙方的质量承诺条款执行，但甲房要按使用要求使用。

　　三、质量承诺与使用要求：

　　1、甲方收货后七日内，在商品没有使用及保存完好无损坏的情况下，若有质量疑议，可以更换其他产品，七日后甲方未提出疑议，就视为该批商品符合本合同质量要求。

　　2、乙方所供的商品95%，应达到合同所有要求的标准。

　　四、使用要求：使用时板疑家长不干胶封贴，虽锯切使用的模板，锯切后用酚醛汕漆封边，待油漆干后方可使用，周转使用必须使用脱模剂，严禁拆模时从高空向下任意抛掷和与硬物碰撞。

　　五、规格：

　　六、数量：七、供货时间：

　　八、甲方指定同志为甲方执行为合同的全权代表人，具有模板检验和签字等权力。

　　九、结算及付款方式和期限：

　　1元。

　　2货款。

　　3、应在年月%。

　　4、余款应在月全部。

　　十、违约责任：

　　1、因乙方的所有资金全部用于商业经营，不同于闲置资金和借货资金，所以经双方协商，达成以下加价的方式和赊购条件。

　　十一、如果方需用其它材料，由甲方采购到乙方门市，谈好单价，按送货单上的数量、日期、单价作为结算依据。

　　十二、解决合同纠纷方式：协商解决，协商不成由乙方所在地法院判决。

　　备注：

　　十三、其它规定，本合同一式两份(一份共2页)，双方各执一份，具有同等法律效力，双方代表人签字生效，货、款两清后自动失效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　身份证复印件：公司地址：

　　公司地址：电话：

　　电话：公司法人：

　　公司法人：

　　年月日

建筑合同篇6

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容及范围：

　　二、承包形式：

　　三、工程造价及合同款支付：

　　1、工程总造价：

　　2、第一次付款：工程竣工并验收合格后，支付工程总造价的95%;

　　第二次付款：总工程款的5%作为质保金，一年后结清。

　　甲方支付上述款项时，乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。

　　四、工程期限：本工程工期为天(日历天)，自年月日至年月日(也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算)

　　五、工程质量标准：

　　1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。

　　六、违约责任

　　1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的1‰ 支付违约金。

　　2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的1‰支付违约金。

　　3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额5‰的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的1‰支付违约金。

　　七、工程安全要求：

　　1、乙方负责工程现场的安全文明施工，应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。

　　2、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。

　　3、甲方应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任。

　　八、双方权利义务：

　　(一)甲方：

　　1、解决材料物资的堆放和临时设施场地。

　　2、在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式支付工程款。

　　(二)乙方：

　　1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

　　2、承担本工程施工中的一切安全事故责任。

　　3、按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。

　　4、把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。

　　5、组织落实施工管理人员和材料设备进场。

　　6、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。

　　7、安全文明施工。

　　九、工程验收：

　　1、工程竣工后，乙方向甲方汇报工程竣工情况，甲方在接到乙方验收申请报告后应在五个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。并于验收合格后十五日内按照合同支付工程款。

　　2、工程竣工验收合格后一年内，承包方负责该工程的质保工作。

　　十、附则：

　　1、未尽事宜双方协商解决,无法协商达成一致的，由甲方所在地人民法院解决。

　　2、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字、盖章、即开始生效，至工程款结清后自动失效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　代表(签字)：代表(签字):

　　年月日年月日

建筑合同篇7

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、施工工期：

　　根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。

　　四、承包范围

　　工程范围：在业主规定甲方范围内的工程的模板工程。

　　五、承包方式：

　　包工、包工期、包质量、包安全承包方式，其具体目标如下：

　　1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。

　　2、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯私自烧水做饭给予乙方元的处罚。

　　3、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。

　　4、包质量目标：确保一次交验合格。

　　六、承包费用

　　（一）在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、安全及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。

　　1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为元。

　　2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。

　　3、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。

　　4、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用（不含税）。

　　七、结算及付款方式

　　1、结算：本工程劳务费用按六层一结算，结算完成工程量的 %，主体完工付工程量的 %，剩余部分主体验收合格后日内全部付清。

　　2、付款方式：每次结算完成后的7日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。

　　八、施工质量

　　1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。

　　2、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款1000元。

　　3、项目质检员按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收，要求所有分项工程必须达到国家规定标准。

　　九、施工安全

　　1、乙方必须建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。

　　2、乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。

　　3、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的'安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

　　十、甲乙双方职责

　　甲方职责：

　　甲方指派为现场负责人。

　　1、甲方为乙方提供生活和生产临建。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋；生产临建包括钢筋棚及木工棚等。

　　2、乙方员工上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

　　3、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　4、甲方为乙方提供必要的材料及大型施工机械，如搅拌机、塔吊等。

　　5、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点；电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。

　　6、按合同的约定结算及支付劳务费用。

　　7、负责配备安全防护设施（安全帽等劳保用品由乙方负责）。

　　乙方职责：

　　1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必须持证上岗。

　　2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。

　　3、负责编制实际使用的工程材料及周转材料计划，并在使用前一周书面报甲方。按甲方的材料管理办法领用、保管、归还材料及机具。

　　4、配合其它工种的工作，不得因乙方原因造成其它工种的返工。十一、附则

　　1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。

　　甲方：乙方：

　　签订时间：

　　签订地点：

建筑合同篇8

　　甲方(需方)：

　　法定代表人：

　　甲方公司地址：

　　甲方施工地址：

　　乙方(供方):

　　法定代表人:

　　乙方公司地址:

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规。遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

　　一、产品的名称规格单价数量及其它：

　　编号产品或

　　原材料名称规格型号单位单价

　　(张/元) 需量备注

　　合计金额：（人民币大写）

　　模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。

　　二、乙方供应产品或原材料必须满足：

　　1、达到四川省相应的质检验收标准；

　　2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

　　3、有产品合格证明书或相关文件。

　　三、供货时间、运输

　　1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。

　　2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货，货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）

　　四、货款支付方式和时间

　　计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。

　　五、甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　六、乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。

　　2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价。如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

　　3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　七、不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　八、其它

　　按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

　　需方（公章）供方（公章）

　　法定代表人法定代表人

　　或其委托代理人：或其委托代理人：

　　年月日年月日

建筑合同篇9

　　合同编号：

　　工程项目施工合同

　　工程名称：哈尔滨市呼兰沈家粮库工程（30M*66M）

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：哈尔滨市西钢建设有限责任公司

　　签约时间：20xx年月日

　　签约地点：

　　梁荣军有限公司将哈尔滨市呼兰沈家粮库工程为了明确甲、乙双方对完成本合同的责任和关系，确保工程按合同范围及内容顺利进行双方充分协商一致。同意根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签署以下合同条款。

　　一．工程概况

　　1 2

　　3、承包内容：此工程共一栋，其中钢结构包括彩板尺寸总为长66.74米，宽为30.74m，檐口高9.5m，档粮柱高度7.5m。砖墙高

　　1.2m的储粮库房一栋。此工程包括钢结构、钢檩条、彩钢板及彩钢板附件的施工、制作、运输及安装全过程。主次钢结构由乙方按照甲方提供的图纸严格按图施工（并遵循钢结构设计总说明）的各项要求，并安装完毕达到甲方验收标准。（1.2米防水墙不在乙方承包范围之内）。

　　4、质量要求及材质约定：主钢结构主材均为Q345B，次结构主材质均为Q235B，其厚度偏差必须控制在国家标准之内，屋面檩条为C180*75*20*2.5型C型钢，墙面檩条为C180*75*20*2.5型C型钢，结构油漆为二遍灰色防锈底漆，二遍灰色面漆。屋面板夹芯复合彩钢墙板，保温层120厚（内夹120厚保温岩棉），外基板采用0.6厚彩色压型钢板YX28-205-820型，内基板采用0.5厚彩色压型钢板YX15-225-900型。墙面板采用夹芯复合彩钢墙板，保温层

　　120厚（内夹120厚保温岩棉），外基板采用0.6厚彩色压型钢板YX51-380-760型（角驰Ⅲ1800咬口式），内基板采用0.4厚彩色压型钢板YX15-225-900型。彩钢板其厚度偏差必须控制在最新国家标准范围之内（±0.03mm）彩板附件采用0.4mm厚彩钢板。门窗均在乙方承包范围之内。

　　5、建筑面积：为1980m2。

　　二、工期：一个月

　　三、合同价款及结算方式：

　　1、该工程甲方以每平方米400元大包给乙方（包括加工、安装、施工、人工、材料、机械等一切费用）。

　　2、1980m2*520元=1002960元，即壹佰万零二千九百六十元整（不含税金）

　　四、付款方式：

　　在合同签订之日起2日内甲方向乙方支付总工程款的40%即411840元，钢梁安装完毕后甲方再支付总工程款的40%即411840元。工程完工甲方验收后支付总工程款的18%即185328元。质量保证金为总工程款的2%即200592元。如无质量问题，甲方于20xx年6月1日予以支付。

　　五、在乙方履行合同的每个环节中，甲方有权对乙方进行监督，发现乙方未按合同约定履行的，甲方有权要求乙方改正、返工、重新制作并有权拒收乙方不合格的钢结构产品和拒付相关款项。

　　六、双方负责事项及违约责任：

　　1、甲方对整个施工过程进行监督、管理，并保证施工现场电、路的畅通。

　　2、如有变更甲方须提前三日告知乙方，并做出书面签证。

　　3、乙方对施工现场的施工进度、质量、安全、文明施工等进行全面管理。