当前位置：学坛文库>合同协议>建筑合同>建筑合同

建筑合同

时间：2021-10-10 16:40:17 建筑合同我要投稿

立即下载

建筑合同集锦6篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的建筑合同6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

建筑合同集锦6篇

建筑合同篇1

　　××项目

　　施工合同

　　发包人：

　　承包人：

　　二零××年×月××日

　　第一部分协议书

　　发包人（全称）：×× （简称发包人）

　　承包人（全称）：（简称承包人）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：××××二期项目

　　工程地点：大武86号

　　工程内容：厂房及仓库

　　工程立项批准文号：临发改证[20xx]49号

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）

　　三、合同工期

　　开工日期：计划20xx年2月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）

　　竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划20xx年2月10日-20xx年5月10日

　　合同工期总日历天数：100天

　　四、质量标准工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）

　　五、合同价款

　　金额（大写）：预算价约计万元

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1.本合同协议书；

　　2.本合同专用条款；

　　3.本合同通用条款；

　　4.标准、规范及有关技术文件；

　　5.图纸；

　　6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：20××年×月××日

　　合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　第二部分

　　本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。

　　第三部分专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、合同文件及解释顺序

　　合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.××项目施工的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　2、语言文字和适用法律、标准及规范

　　2.1本合同语言仅适用汉语。

　　2.2适用法律及法规

　　需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。

　　2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家建筑标准强制性条文（房屋建筑部分）及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。发包人提供标准、规范的时间：无。

　　国内没有相应标准、规范时的约定：执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。

　　3、图纸

　　3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天内提供施工图三套，工程竣工后3天内向发包人返回竣工图一套。

　　发包人对图纸的保密要求：承包人收到的施工图仅用于本工程施工，不得用作其他用途。

　　二、双方一般权利和义务

　　4、工程师

　　4.1监理单位委派的工程师

　　姓名：，职务：工程师职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。

　　在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-20xx》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。

　　具体为：1）初步确认工程施工组织设计和进度计划；2）监督工程施工进度；

　　3）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；4）对入场材料和设备的质量进行确认；5）负责对现场安全进行管理和控制；6）初步审核工程款的支付；7）初步审核设计变更；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人在监理合同中授予的其他职权。

　　4.2发包人派驻工程师

　　姓名：，职务：职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。

　　具体为：1）设计变更、工程签证的确认；2）审核工程款的拨付；3）对入场材料和设备的质量进行确认；4落实开工条件，审批开工报告；5）确认工程施工组织设计和进度计划；6）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；7）负责对现场安全进行管理和控制；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人赋予的其他职权。

　　5、项目经理

　　姓名：，职务：项目经理（附证书复印件）

　　6、发包人工作

　　6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　（1）施工场地具备施工条件的要求和完成时间：开工前施工现场完成“三通一平”，具备开工条件。

　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

　　开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内。

建筑合同篇2

　　建设单位：设计单位：

　　施工单位：

　　合同造价：

　　合同编号：

　　建设单位：（简称甲方）

　　施工单位：（简称乙方）

　　甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》

　　规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保

　　施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。

　　第一条：工程地点：

　　第二条：工程内容：（具体见施工预算）。

　　第三条：承包方式：包工包料包质量。

　　第四条：工程总造价：

　　第五条：付款方式

　　1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。

　　第六条：合同工期

　　一、双方商定总工期天。

　　开工日期：年月日竣工日期：年月日

　　二、如遇下列情况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。

　　1、工程量变化和设计变更。

　　2、非乙方的原因超过4小时以上停水停电时。

　　3、不可抗力（如地震、台风、火灾、雨灾等）。

　　三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增

　　加费用，相应顺延工期。

　　四、乙方如无正当理由不得拖延工期。

　　第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量达到合格标准。

　　第八条：材料设备：材料采用国家标准合格产品。

　　第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。

　　一、甲方：

　　1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。

　　2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。

　　3、组织工程竣工验收工作。

　　二、乙方：

　　1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。

　　2、做好施工安全工作，否则，发生安全事故，由乙方负全责。

　　3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　4、参加工程竣工验收工作。

　　第十条：工程完工后，质量保修年。

　　第十一条：合同生效与终止

　　本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。

　　第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　法人代表（签字）：法人代表（签字）：

　　年月日年月日

建筑合同篇3

　　合同编号：XXXXXXX

　　发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　签约时间：XXXXXXX

　　签约地点：XXXXXXX

　　为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：XXXXXXXXXXXX

　　2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX

　　3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　4、工期：

　　(1)开工：XXXX年XX月XX日;

　　(2)竣工：XXXX年XX月XX日;

　　(3)合同工期总共历时XXXX天。

　　5、承包形式：XXXXXXXX

　　6、工程质量标准：XXXXXXXX

　　7、工程价款：共计人民币XXXX元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。

　　9、质保期：XXXX年。

　　10、双方的责任义务

　　(1)发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　11、其他

　　(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

　　建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

　　依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

　　第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。

　　建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。

　　根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

　　发包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX

　　委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX

　　20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

建筑合同篇4

　　建设单位：（甲方）

　　施工单位：（乙方）

　　甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：

　　第一条：工程标准

　　以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准（图纸附后）

　　第二条：工程承包费

　　实体墙每延米约元，文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求，以实际验收工程质量为标准，进行结算。

　　第三条：付款方式

　　按工程造价的总预算，甲方先预约乙方工程款的 %计元，结工后凭“围墙工程验收结账单”结算，剩余金额一次性付清。

　　第四条：工程质量要求

　　按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。

　　第五条：合同预定

　　基础土方完成后，经甲方验收方可施工，施工期限为天内完工，遇雨雪顺延。

　　第六条：双方责任

　　1、甲方：

　　（1）承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失；

　　（2）指派一名施工监理，对工程质量、工程进度进行监督，协调甲、乙双方关系，提供必要的协作；

　　（3）不负责乙方施工中的任何不安全事故。

　　2、乙方：

　　（1）在施工中，必须按规范施工，符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求；

　　（2）承担施工中所发生的不安全事故引起的责任；

　　（3）承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷；

　　（4）承担水、电通至施工现场的协调责任，保证通路平整，满足施工、运输需要。

　　第七条

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　20xx年月日

　　附件一：

　　一、工程劳务费；开挖围墙基沟槽，要求公分、深公分，每立方米元，折合每米为元（如遇沙石另协商）；夯实回填三七灰土，厚公分，每米元；砌墙砖机制红砖，按墙（每米个墩子，文化墙墩子留里边，墩子为扁三七）高米（包括地下基础在内），渭河沙立方、水泥（号旋窑水泥）公分、白灰立方。文化墙外粉刷用水泥沙浆、并挂白顶部用料，流水瓦块，三曲瓦块，筒瓦块，以上费用均包括施工所需的各种工具及器械在内，均为乙方自备。

　　二、材料供应及价格：乙方包工包料、负责运料到施工现场。以上价格一次性包死，不做调整。

　　以上材料价格中包括运送到施工现场的费用，乙方不得索要其它任何运输费用。

　　以上合同附件与合同正文具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　20xx年月日

建筑合同篇5

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　为了进一步明确甲、乙双方的责任、利、务，在建筑施工合同基础上，按《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况在甲、乙双方完全自愿的情况下，签定本工程施工分包合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：“长航蓝晶绿洲”一期工程楼及地下室装修。

　　2、工程地址：武汉市洪山区杨园路。

　　3、建筑规模：以单栋建筑面积为准。

　　4、承包方式：包工管料、包质量、包安全、包进度、文明施工、包工完场清、包斗车、拖砌块砖车和小型工具。验收和质量保修、包一次性验收竣工。

　　第二条：承包范围及单价

　　1、 #楼主体结构封顶，场地清理干净后接手施工。

　　2、以单栋楼拆散全包。

　　3、砖砌体含二次结构砼浇捣/m，内墙抹灰 /㎡，地坪含清钻(收光或正糙) 6 元/㎡，外墙收光 30 元/㎡，外墙贴面砖/㎡，外墙保温元/㎡，梯间踏步水泥收光元/层，梯间踏步贴面砖元/层，公共部分贴面砖/㎡，屋面六次成活元/㎡。

　　第三条：合同工期

　　1、开工时间11+18层 20xx年5月31日完成所有工作量达到验收标准，16+22层20xx年7月 31日完成所有工作量达到竣工验收标准。

　　2、如乙方在承包栋号内因劳力技术达不到竣工时间要求，甲方有权指派其他队伍进入其栋号分割单项工作量进行突击施工，单价按第二条中的单价扣除乙方承包款，另外加扣5%的抢工费给抢工队伍。

　　第四条：工程质量

　　1、乙方所承担的栋号确保优质争创黄鹤杯。

　　2、乙方承担的栋号必须派施工员、安全员各一名，抓质量、管安全。

　　3、严格控制施工过程，发现问题及时处理。

　　4、如工程竣工验收一次性达不到优质工程，扣除总价5%作罚款处理。

　　第五条：工程付款

　　1、乙方人员进场壹周后开始借生活费，每人每天按15元饭票支出。

　　2、每月按所完成工作量的60%支付(含饭票在内)承包内容全部完工，并基本达到合同要求付至总金额80%。工程竣工经甲方及质检站收达到合同要求后支付至总金额95%，剩余5%六个月后付清。

　　第六条：甲、乙双方责任

　　1、甲方负责乙方人员住食，工程中只提供垂直运输及砂浆拌和机。

　　2、乙方负责工程中所有工具及通线铁丝、线、水管。进场施工人员不要有老弱、病、残、幼及神志不清人员，如发现类似人员立即退场，若属于类似人员在进场后出现问题，一切后果由乙方自付。

　　3、本协议未尽事宜，双方另行协商。

　　4、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字生效，完工款清后自动失效。

　　甲方：电话：

　　乙方：电话：

　　年月日：

建筑合同篇6

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方)：

　　甲乙双方根据中华人民共和国《合同法》和《民法通则》的有关规定，结合市场的租赁惯例，为明确双方的权利义务关系，经双方充分协商后，在双方真实意思表示完全一致的基础上，签订本合同，双方共同履约，不得违约，具体合同条款如下：

　　第一条：出、承租标的物(塔吊)现状：良好

　　(一) 名称：塔式起重机(下简称塔吊)(标准高度)

　　(二) 型号：

　　(三) 塔吊的设备编号：

　　第二条：乙方向甲方承租塔吊的数量：壹台

　　第三条：塔吊的租赁期限及特别约定

　　(一) 租赁期限：共计承租月。

　　甲方从月乙方从年月日起止将塔吊还交甲方场地。

　　(二) 特别约定：

　　1、租赁期满，租赁费结清后，经甲方同意，乙方有优先承租权，在承租台数、租金租期等条款双方重新约定，重新签订塔吊租赁合同。

　　2、冬季停工停机起不得早于当年的11月日，如早于该日期，租金应交到该日期，租金按实际日期计算。

　　3、春季开工开机日期不得晚于当年的3月日，如晚于此日期，租金从此日期开始计算;如早于此日期，租金按实际日期计算。

　　4、春开冬停的日期由甲乙双方签字予以确认。

　　5、塔吊在乙方施工现场安装完毕后，经甲乙方在安装检测调试认定书上签字，之后乙方方可使用塔吊，乙方并负责维护、维修、保养工作，承担维护、维修、保养所发生的费用。如果乙方未在安装调试认定书上签字而使用塔吊，就视为默认塔吊达到施工使用标准。

　　6、乙方在甲方场地提出设备时，乙方法定代表人或授权代表人在出库单明细上确认签字，设备返还进按出库单验收。

　　第四条：租金及给付期限(租金用人民币支付)

　　1、每台塔吊租金为(大写)2、本合同双方签字即生效，签字后乙方即向甲方交付(大写)

　　3、余下租金乙方提前10天支付，例如1月1日支付1月10日以后的`租金。

　　4、租金总额是否包含税金由双方协商确定。

　　第五条：抵押金

　　1、合同签订后乙方即向甲方交付抵押金，待本合同履行期满后，乙方将塔吊还交给甲方，经甲方验收后，认为可以退还押金时，甲方将抵押金退还给乙方，乙方向甲方交付收到抵押金的收条。

　　2、在乙方不按约定期限交付租金时，抵押金可抵部分租金。

　　第六条：双方的权利和义务

　　(一) 甲方的权利和义务

　　1、如乙方根据施工需要增加塔吊标准节时，甲方有权要求乙方增加月租金，每增加壹节每月增加租金(大写)

　　2、甲方有权监督和检查乙方对塔吊的维护保养工作。

　　3、如果甲方发现乙方的塔吊操作者违反《塔吊操作规程》。甲方有权责令乙方更换懂得《塔吊操作规程》的操作者，否则，甲方塔吊的损坏修理费、更换零部件费用由乙方按价赔偿。

　　4、甲方有权要求乙方对塔吊操作者进行操作技术培训和安全生产教育。

　　5、甲方有义务按乙方要求，协助乙方安装调试塔吊，达到生产使用要求，双方在安装调试认定书上签字确认。安装调试认定书作为本合同的附件，具有同等法律效力。

　　6、乙方租赁后发现因塔吊自身原因的机械、电路故障造成停工，甲方应及时安排修理技师到现场进行修理，若未及时派人修理因此所引起的乙方误工所连带的一起经济损失由甲方承担。

　　7、甲方保证塔吊生产年限为20xx年生产并在塔吊进场时保证塔吊钢丝绳是新换的、导轮运转灵活、电气电路稳定、驾驶操作系统灵敏，各项技术指标正常，并保证甲方24小时到现场机修服务。

　　(二) 乙方权利和义务

　　经甲、乙双方协商确定装卸费用，装卸费用含汽车吊、人工费费用。

　　1、乙方有权要求甲方协助乙方安装调试塔吊，并达到生产使用要求。

　　2、如果不是乙方的原因，塔吊出现故障，经生产厂家或技术监督部门鉴定，确定责任后，乙方有权要求甲方承担修理费和更换零部件的费用。

　　3、乙方有权要求甲方保证其塔吊每月保证完成27个工作日，否则乙方有权扣除塔吊少于27个工作日之外天数的租金。

　　4、乙方有义务按时支付增加标准节的租金。

　　5、乙方有义务做好塔吊的维护保养工作。

　　6、乙方有义务对其操作手进行操作技术培训和安全技术教育。

　　7、乙方有义务按甲方要求更换不按《塔吊安全技术操作规程》操作的操作者。

　　8、塔吊在甲方场地交付乙方后，所发生的运输费、安装费、检测费双方协商确定为壹万元，合同到期后再次的拆卸费、返还塔吊的运输费双方协商确定为壹万元，生产期间所发生的电费等费用，全部有乙方承担。

　　9、乙方必须尽职尽责地保管、维护保养塔吊，否则丢失了塔吊按甲方购价格上线赔偿，如发生塔吊毁损，乙方按市场零售价向甲方赔偿。

　　10、本合同履行期满后，乙方将塔吊还交甲方场地，经甲方验收合格后乙方方可向甲方要收到塔吊的收条。

　　第七条：因不可抗力(如自然灾害、地震、战争等因素)造成塔吊毁损、灭失等事故乙方不予承担任何责任。

　　第八条:双方违约条款

　　(一) 甲方的违约条款

　　1、如甲方不履行本合同条款，必须向乙方支付合同约定租金总额10%的违约金。

　　2、如果甲方违约，乙方有权解除合同。

　　(二) 乙方的违约条款

　　1、如果乙方不履行本合同条款，必须向甲方支付本合同约定租金总额10%的违约金。并继续履行本合同。

　　2、如果乙方不履行本合同条款，甲方有权收回塔吊，发生的拆运等经济损失由乙方按实际发生支付赔偿金。

　　3、如果乙方违约，剩余的租金及抵押金不予退还。

　　4、如果乙方将塔吊转租，卖掉、抵账，超载造成塔吊损坏甲方有权要求乙方按新塔吊价格赔偿。

　　第九条：本合同未约定到的条款，双方再经过协商，达成一致后，作为合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十条：双方的营业执照复印件和法定代表人的身份证复印件作为本合同附件。

　　第十一条：争议的解决方式

　　如果双方发生争议，协商解决，协商不成，到甲方单位所在地法院起诉。

　　第十二条：本合同履行期满，费用结清，合同自行终止。

　　第十三条：本合同一式三份，双方各执一份，有关部门备案一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【建筑合同集锦6篇】相关文章：

建筑合同

建筑合同 篇1

建筑合同 篇2

建筑合同 篇3

建筑合同 篇4