当前位置：学坛文库>合同协议>劳务合同>劳务合同

劳务合同

时间：2024-06-07 16:38:40 劳务合同我要投稿

立即下载

劳务合同(精品15篇)

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的法律效力与日俱增，合同是企业发展中一个非常重要的因素。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编整理的劳务合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

劳务合同(精品15篇)

劳务合同1

　甲方：

　　立合同单位：

　　乙方： (钢筋班)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任，经双方协商，达成如下协议。

　　一、工程地址：

　　马厂路君安世纪城

　　二、工程名称：

　　君安世纪城A9基础A31#超市全部钢筋绑扎工程

　　三、承包范围：

　　本工程承包范围内A9基础A31#主体结构的所有绑扎、安装二次结构的预留筋和浇砼的护筋，并确保验收合格。

　　四、工程工期：

　　1、甲方确定的进度计划要求工期。施工过程中，乙方必须严格按甲方制定的'施工进度计划，确保各节点计划的完成;如乙方未按节点完成形象计划，任何节点每延期1天罚款3000元，且不得影响下一节点的完成时间。

　　2、如由于甲方的原因，工期可以延续，但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。

　　3、如乙方在施工过程中单方面停工，第一天以3000元罚款，第二天以5000元罚款;连续停工三天者(含三天)请退出现场，验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用，工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方承担。

　　五、工程质量：

　　1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》、江苏省颁发的有关工程质量规定，及业主有关质量规定。

　　2、分项工程质量评定等级必须达到优良。如达不到合格以上等。费用)另增加每吨5元进度费，年底结清。

　　3、工程交付使用一年内结清。

　　六、本合同中未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　七、。本工程甲乙双方如因合同原因发生纠纷，由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶，无条件服从。如乙方违约，违约金三万元，另外按所生产的工作量的50%结算。

　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字(盖章)后生效，工程完工，尾款付清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

劳务合同2

　　用人单位（甲方）：

　　职工（乙方）：

　　甲方因生产工作需要，按照国家有关劳动法律，法规及规章规定，招用（以下称乙方）为劳动合同制职工，双方根据“平等自愿，协商一致”的原则，签订本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务、并共同遵守履行。

　　一、合同期限

　　1、x年xx月xx日

　　2、甲方在合同签字有效期限内，有权利因为以下条款提前终止合同。

　　①在甲方生产经营发生变化时；

　　②在定期考核中发现乙方未能认真履行合同规定的劳动义务时；

　　③在乙方丧失劳动能力时；

　　④在乙方严重违反企业各项劳动纪律及岗位制度时；

　　⑤严重失职，对甲方利益造成损害时。

　　二、劳动义务及劳动保护

　　①乙方在甲方企业的生产（管理）工作岗位为；

　　②乙方必须按时、按质、按量的完成甲方安排的工作任务，服从甲方的管理和教育；

　　③乙方必须遵守甲方因生产经营情况而制定安排的工作时间工作，不得迟到、早退及旷工；

　　④乙方须严格遵守其岗位有关的安全法规，岗位制度及操作规程，甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核及奖惩；

　　⑤甲方根据乙方从事的'工作岗位，有义务发给乙方必要的劳动保护用品；

　　⑥甲方按国有规定对乙方进行安全生产知识、法规教育和操作规程培训以及其他的业务技术培训。

　　三、休假休息

　　①乙方请假需报书面申请经场矿负责人批准后方得休假，未经批准休假按旷工处理；

　　②国家法定休息日内，乙方有正常的休假日。

　　四、劳动报酬

　　①乙方在合同期限内，以计时形式计算工资，计时最小单位为天数；

　　②工资由上岗后进行面议商定，甲方不得低于国定规定的最低工资；

　　③甲方无故不得拖欠工资，以及拒不支付工资；

　　④甲方以法定的货币形式按月支付给乙方本人工资，定于每月x日发放。

　　五、终止、解除或变更劳动合同

　　①本合同期限届满后，即自然失效，双方必须终止执行，如经双方协商同意继续招用，应重新签订合同；

　　②甲方因生产经营（工作）情况变化，调整乙方生产工作任务，有权要求乙方变更劳动合同的相关内容；

　　③若乙方因个人原因，需要提前解除此劳务合同，须向甲方提前十五日提出申请；

　　④若本合同终止或解除，乙方应将合同履行期内，甲方交给乙方无偿使用，保管的物品、工具、技术资料等，如数交还给甲方，如有遗失应予赔偿。

　　六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

劳务合同3

　　程承包人（甲方）：______________

　　劳务分包人（乙方）：______________

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其有关法律、行政的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程特点，经公司、项目部、劳务队协商一致就本项目劳务，订立本合同；

　　第一条：劳务承包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　承包范围：______________

　　第二条：承包工作期限

　　开始工作日期： ______________年 ______________月______________ 日，

　　结束日期： ______________年 ______________月______________ 日

　　总施工天数为： ______________天。

　　第三条：质量标准

　　工作质量：

　　1、按总承包合同的有关质量规定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及相关的企业标准；

　　2、分项工程、分部工程、单位工程一次验收合格率100%。

　　3、本工程必须达到质量评定等级。

　　第四条：安全目标

　　安全生产目标：工亡事故为零，杜绝重大安全事故，一般轻伤事故控制在2‰以内。

　　第五条：成本目标

　　成本目标：实行计划报备、限额领料，材料实际消耗量控制在项目部的计划成本消耗量以内。

　　第六条：其它目标

　　1、文明施工目标：强化现场科学管理，满足现场文明要求争创“达标文明工地”。

　　2、服务目标：与项目部协同配合完成项目管理目标责任书，创建业主满意工程

　　第七条：劳务报酬

　　1、本项目的劳务报酬采用下列方式计算：

　　2、上述价格为确定价，不予调整。如后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，市场人工价格的变化超过 ______________%，经双方协商可酌情考虑调整劳务报酬，但在协商变更的合同价款之前劳务分包人仍需履行原合同，不得以价格不合适为由拒绝施工，否则视为违约，并依照本合同第十八条之规定承担违约责任。

　　3、图纸以外需增加施工量的：室外配套、增加工程量，由劳务队负责完成，依照实际发生工程量，按核定程序以公司统一劳务价格计酬。

　　4、本工资不含税费

　　5、保险及生活用煤不计。

　　6、本项目评定获得以下奖项的。以劳务总费为基数，分别作为劳务奖励费；

　　a、自治区级工程“天山杯”奖 ______________%

　　b、昌吉州级工程“博峰杯”奖 ______________%

　　c、自治区级“文明施工工地” 奖 ______________%

　　d、昌吉州“文明施工工地” 奖______________ %

　　第八条：工程量的确认

　　1、采用固定劳务报酬方式的`，施工过程中不计量工程量。

　　2、采用按确认的工程量计量劳务报酬的，由项目部施工技术负责人、项目经理、公司质安部、经营计划部主管签字认可、报总工、总经理批准方可有效。未经上述程序办理的，公司将不予支付报酬。

　　第九条：劳务报酬的支付：

　　劳务分包人与工程承包人约定下列方法支付：

　　1、第一期付款：材料进场后，甲方支付工程总价款 ______________%（即 ______________元）的材料款。

　　2、第二期付款：经项目部、设计院、监理、甲方共同验收合格后再付总价______________ %（即 ______________元）的费用。

　　3、第三期付款：待备案完成后支付至总价 ______________%（即 ______________元）的费用。

　　4、全部款项结算时，由公司财务将全部劳务报酬的5%作为质量保修金。待保修期满后无质量问题另行付清；

　　5、劳务队必须负责现场的的保管，保卫工作，工资由劳务队支付。

　　第十条合同份数

　　本合同正本二份，双方各执一份。

　　第十一条其他约定

　　1、本合同自起生效。

　　2、 ______________。

　　甲方（签章）：______________

　　乙方（签字）：______________

　　______________年 ______________月______________ 日

劳务合同4

　　甲方:

　　乙方:

　　因工程需要，甲方将工作分包给乙方施工，为了维护双方的权利和利益，明确双方的`责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:

　　一、工程名称:

　　二、工程地点

　　三、承包方式:单包工：

　　四、承包内容:

　　五、工作内容及单价:

　　生活区化粪池接市政的排污管道安装

　　单包人工费元/米(不包括任何机械和材料费)

　　检查井内直米元/米。

　　六、付款方式:工程完工后两周内结清全部工程款。

　　七、工期和人员要求力争在_年4月30内完成。

　　八、安全要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故，元以下的医疗费用由乙方自己承担，元以上由甲方承担；若乙方不服从甲方安全管理或不佩带安全设施所发生安全医疗事故全部由乙方承担。

　　九、质量要求

　　观感质量按照现行验收规范执行；

　　工完场清，爱护现场成品。

　　十、其它未尽事宜，双方协商解决。

　　十一、如在履约过程中产生争议时双方同意向建设主管部门进行调解，未调解成功，双方同意向仲裁委员会提起仲裁。

　　十二、一式二份，双方各执一份：工完款清合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

劳务合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就劳务输出事宜同意签订以下条款，共同尊守。

　　一、甲方因对外劳务需要，派遣乙方到柬埔寨工作，工作期限个月。

　　二、乙方自接受甲方派遣出境之日起，必须服从甲方的领导和管理。遵守外事纪律，严守国家机密，不做任何不利于祖国的事，不说任何不利于祖国的话。

　　三、乙方在境外劳务期间，必须严格遵守当地政府的法令、法规。不准参与当地任何政治、宗教和不健康场所的活动。不准叛逃、走私、嫖淫、盗窃、赌博、吸毒、流氓打架、汹酒闹事以及从事其他违法违纪的行为。

　　四、乙方在履约期间，必须服从雇主的工作安排，勤奋工作，搞好与当地工人之间的团结合作，不准脱离雇主在当地另找工作。

　　五、乙方必须按照合同的期限，善始善终地完成境外劳务任务。因雇主原因致使无法正常工作，乙方应及时向甲方如实反映情况，甲方有责任按照与雇主签订的合同规定向雇主交涉，乙方必须服从甲方与雇主交涉后的决定。

　　六、乙方出境履徒劳务合约或如期完成劳务任务后，须按甲方指定的时间和路线往返，不准借故在境外滞留。要严格遵守口岸、边检、海关及其它的管理规定。不准携带违禁物品或超定额携带物品出入境，不准做“水客”或代“水客”携带物品过关，不准倒卖外币和免税自用物品。

　　七、乙方在境外劳务期间，不得与雇主或其他人发生借贷关系，若发生经济赔偿事项，由乙方自己负责。如赔偿有困难，由乙方担保人承担全部经济责任。

　　八、乙方被确定录取后，须向甲方缴交证件（护照、劳工证、免税证）押金人民币__元、劳务押金人民币__元，乙方必须把押金单据妥善保管，如有遗失，押金一律不予退还。

　　九、乙方在合同期满回国或中途辞职或违纪及其它原因被遣返，必须配合甲方输辞职及其它手续，并退还出国（柬埔寨）劳务的一切证件给甲方。

　　十、退领押金。凡已出境劳务，若由于合同期满或某种原因回国，需退还押金的必须在境外办妥辞职手续并把护照、劳工证交还给甲方后，在一个月内赁押金收据正本输退领押金手续，逾期不予还。押金按以下规定退还：

　　1、合同期满回国的'，押金可全额退还。

　　2、如在境外工作满一年后回国或甲方已为乙方办妥一切出境手续后，乙方拒绝出境劳务，只退还证件押金和50%的劳务押金。

　　3、在境外不足一年者或违纪或其它原因回国者，只退证件押金。不退劳务押金。

　　十一、乙方在境外劳务期间，每周工作天数和每日工作时间按甲方与雇主或雇主与乙方商定的执行。月/日薪为元（未扣劳务管理费）。超时工作或节假日中班的工资，按甲方与雇主签订的劳务合同或按按当地政府有关规定执行。

　　十二、乙方在境外劳务期间，工伤保险由雇主在工作地向保俭公司投保。

　　十三、乙方在境外劳务期间，每月须通过雇主/自行向甲方缴交劳务管理费元，其个人实得工资由雇主直接发给。

　　十四、乙方不准在境外结婚，更不准在境外生孩子。要响应国家提倡的晚婚晚育政策。

　　十五、乙方如违反上述条约，应负经济、政治、法律上的责任，甲方将视其违反程度轻重，有权作出取消乙方的劳务资格等处分。触犯型律的将交由司法机关追究型责任。

　　十六、乙方回国后甲方不负责对乙方重新安排工作。

　　十七、本合同为甲方或甲方委托的单位同雇主签订的相关劳务合同之补充条款，并与该相关劳务合同一并执行。

　　十八、本合同一式二份，甲、乙方各执一份，具同等效力，自签字之日起生效。乙方的合同书由家长（家属）保管，不得携带出境。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

劳务合同6

　　一、订立合同各方

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　家庭住址：

　　身份证号码：联系电话：

　　甲方根据本企业经营需要和对乙方基本条件的考察，在平等自愿的前提下，依据《劳动法》的有关规定，订立合同。

　　二、劳动合同期限：

　　本合同固定期限为年。

　　三、工作内容：

　　1。负责制定公司年、月产品销售计划，搞好市场调查，建立健全客户资料档案，保证公司市场营销目标的实现。

　　2。负责公司各类产品的销售、回款，协调处理好销售与其他部门的关系，处理好销售部门与客户的关系。

　　3。协助建立销售业绩考核管理体制，调动销售人员的推销工作积极性，不断开拓新市场，收集市场信息，为公司决策当好参谋。

　　4。掌握公司产品市场行情，为公司产品定价提供准确的市场依据。

　　5。完成公司领导交办的其他工作。

　　四、劳动条件和劳动保护：

　　由于乙方工作岗位的特征，享有相近岗位的工作条件，即交通、通讯、餐补等均按公司规定执行。劳动保护方面，夏季（7月1号—8月31号）发放规定的降温费，或采取其他降温措施。

　　五、劳动报酬

　　1。本企业工资支付水平，不低于本地区同行业同岗位平均工资水平。每月发放一次，每月10日为工资发放日。

　　2。乙方岗位实行计时工资制，平均每月工资标准为：基本工资/月，绩效工资元/月。

　　3。本企业实行按出勤日补助中餐及车费、通信费的补助制度。

　　4。本企业按国家法律规定，职工在甲方工作三年以上的为乙方提取社会保险费，上交社会保险机构。

　　5。待遇标准与解释，依据甲方所制定的《公司待遇与奖罚制度》。

　　六、劳动纪律

　　1。实行8小时工作制，即工作8小时计为一个工作日。

　　2。有事必先请假，获准后才可离开岗位，事假期间不发工资。

　　3。工作时间，不准擅离岗位，不准会客、聊天，不准在电脑上上网、进行娱乐活动。

　　4。不准擅自将外人带进公司办公室，确有自己的客人需要见面的，未经允许不得在办公室会客。

　　5。乙方应自觉维护本公司声誉和对外形象，爱护公司的设备和设施。要自觉的保守企业秘密，不准将公司的财务报表、产品技术资料、图纸和磁盘记录资料提供他人查阅和复制。并不得在其他企业兼职。

　　6。由于乙方无视约定的劳动纪律，给本公司带来较坏社会影响和经济损失的，甲方除按法律制度追究乙方责任外，不受本合同期约束，解除与乙方的劳动合同。

　　七、劳动合同解除和终止的`条件

　　（一）甲方解除劳动合同必须有下列情形之一：

　　1。在工作期间被证明不符合录用条件的；

　　2。严重违反劳动纪律和本企业规章制度造成损失和有害影响的；

　　3。严重失职的，营私舞弊或勾结社会上的人员，对本企业利益造成重大损害的；

　　4。依法被追究刑事责任的；

　　5。在合同期做出有损甲方专利、技术、经营利益，并为其他企业服务的。

　　（二）乙方提出解除劳动合同，必须有下列情况之一：

　　1。在工作期内的；

　　2。甲方以暴力威胁或者非法限制人身自由的手段，强迫劳动的；

　　3。甲方未按合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

　　（三）劳动合同终止，必须有下列情况之一：

　　1。劳动合同期已满，双方不再续订的；

　　2。乙方患慢性疾病或者非因工伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的；

　　3。劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。

　　八、违反劳动合同的责任：

　　（一）甲方有下列情形之一的，视为违反劳动合同：

　　1。克扣或者无故拖欠乙方工资的；

　　2。拒不承诺乙方根据甲方有关负责人安排加班后的补休的；

　　3。低于当地最低工资标准，支付乙方工资（含生活补助）的；

　　4。解除劳动合同后，未按法律规定给予乙方经济补偿的。

　　（二）乙方有下列情形之一的，视为违反劳动合同：

　　1。经甲方培训后成为企业管理技术骨干，违反本合同规定条件与甲方解除合同的；

　　2。乙方因违反公司规章制度，对甲方生产造成直接经济损失；

　　3。严重违反本合同约定的纪律，对企业工作秩序造成混乱，损害甲方经济利益的（可以计算损失的部分）。甲方违反劳动合同，除按规定给予乙方经济补偿外，接受政府执法部门的处罚；乙方违反劳动合同，要按法律规定和合同约定赔偿甲方的经济损失（甲方为录用乙方支付的费用；甲方为乙方支付的培训费；由于乙方过错，对甲方造成的直接经济损失），并解除与甲方的劳动合同。乙方应保守甲方有关生产、经营的技术资料。乙方离开本企业，三年内不得在与本企业业务相似的企业工作，否则甲方有权追究其法律责任。

　　九、劳动争议解决方式

　　甲乙双方因劳动合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以向当地人民法院提起诉讼。

　　甲方：乙方：

　　授权代表：授权代表：

　　年月日

劳务合同7

　　发包方(全称)：分公司 (以下简称为甲方)

　　分包方(全称)： (以下简称为乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程施工事项达成一致，订立本合同，以资信守共同执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　本工程建于，用地总面积为m2，总建筑面积为 m2。由三栋商务写字楼(含底层商业)、沿湖休闲商业裙房以及地下车库和配套管理用房组成。地上7层，建筑高度m，为一类高层建筑，耐火等级为一级;地下一、二层为商业、设备用房和地下车库，建筑面积m2，耐火等级为一级。

　　甲方现场代表联系电话：

　　乙方现场代表联系电话：

　　二、分包范围与分包方式

　　1.分包范围：施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以下工作内容：消火栓系统和喷淋系统：包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统;包括屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备(消防水箱业主提供)的施工;还包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备(配电柜及其进线电缆除外)、泵房至室外给水环网的连接;不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工;消防报警系统：包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动系统等，还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统;通风、防排烟系统：包括该项目所有通风、防排烟系统;防火卷帘门：包括该项目所有防火卷帘门;

　　2.分包方式：乙方采用与工程量清单主材相对应的劳务综合单价包干的劳务费用方式，劳务综合单价应包含但不限于以下内容：人工费、机具费、水电费、临时设施费、安全保障设施费、辅料、耗材、沟槽管件、法兰、工人保险等(即甲方提供工程量清单中除主材以外，完成消防施工任务的所有内容)。其中人工费包含但不限于以下内容：施工资料、装卸及搬运所有消防设备和材料、管理所有消防设备和材料、制作、加工、达到安装条件的准备、安装、试验、调试、配合验收、施工现场清理、工人的吃住行等。

　　三、合同工期

　　1.合同工期要求：本工程的工期暂定为20__年4月15日-20__年10月15日(共180个日历日)，实际开工时间以甲方的书面通知为准。

　　2.乙方必须按照本合同书约定的竣工日期或甲方盖章确认同意延期的书面文件的工期竣工。因乙方原因不能按期竣工的，乙方承担全部违约责任。

　　3.若乙方的实际施工进度明显滞后于正常工期，甲方有权要求乙方赶工，且由乙方承担费用。如果乙方的.实际施工进度在采取相应措施都已无法满足时，甲方有权解除合同并停付施工款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，合同自甲方解除合同的通知发出后次日自动解除。乙方在接到甲方书面解除合同函后的三天内无条件撤场并撤清现场产权属于乙方的为工程建设服务的设备设施，否则视乙方授权由甲方处理，由此而发生的所有费用以及相应的违约责任均由乙方承担。

　　四、技术标准及要求

　　1.首先适用国家标准、规范;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，适用行业标准、规范;没有行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范;

　　2.同时还应适用甲乙双方约定的“重庆财富中心财富大厦CDE座消防工程技术要求”。该技术要求详见合同附件一。

　　3.施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，全部由乙方承担。

　　五、质量及验收

　　1.工程质量应当达到合同书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担全部违约责任。

　　2.乙方听从甲方的现场安排，按规范和图纸要求施工，并服从总包、监理及业主的要求。工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方返工，乙方应按甲方要求返工直到符合合同条件。因乙方原因达不到合同条件，由乙方承担全部返工费用。返工后仍不能达到合同条件，甲方有权委托第三方进行施工修复，所发生费用全部由乙方承担。

　　3.乙方违反相关标准、规范、法律、法规和现场管理制度要求进行施工，造成质量事故由乙方承担全部责任和返修费用，如给甲方或业主造成损失的，则须赔偿全部损失。甲方有权从乙方应得款项中扣回，或作为债项向乙方追讨。

　　4.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　5.工程质量应符合国家和重庆市有关消防验收标准，且工程竣工一次性验收合格，因乙方原因未达到工程竣工一次性验收合格，由乙方承担全部违约责任。

　　六、保修

　　1.乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修期为重庆财富中心财富大厦CDE座工程整体竣工并经政府有关部门综合验收合格之日起2年。乙方按国家有关规定对保修项目、内容、范围进行保修并支付保修金。保修金为施工最终结算价款的5%。

　　2.保修期内，乙方应在接到修理通知之后24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方支付。甲方在保修期满后30日内结算，在乙方办理完结算手续，并扣除乙方应扣除费用后，将剩余保修金无息退还乙方。

　　七、安全施工

　　1.乙方必须按照国家及地方相关部门的规定给施工人员缴纳保险。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。

　　3.乙方应遵守国家及地方主管部门、业主、总包、监理对于该工程的各项管理制度，因乙方原因造成甲方被处罚的，甲方按处罚结果双倍处罚乙方。

　　八、合同价款

　　1.本合同采用劳务综合单价包干，暂定工程量的形式，合同总价款为(大写)：人民币壹佰叁拾万元整，(小写)￥1300000.00。

　　2.本合同价款中的劳务综合单价是政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，同时乙方已充分考虑施工期间各类材料、设备的市场风险和国家政策性调整以及施工条件确定风险系数计入劳务综合单价。劳务综合单价不随材料市场价格波动，工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化。劳务综合单价是合同文件的组成部分，用于工程款支付、洽商变更和竣工结算。

　　3.合同价款中的劳务综合单价包含但不限于以下本工程可能发生的一切风险费用

　　(1)为完成合同工期采取的赶工、抢工、技术等各种措施;

　　(2)为保障工程质量采取的技术、工艺、保障等各种措施;

　　(3)因各种原因造成的停工、窝工、降效、超耗等风险造成的直接、间接损失及因此而采取的各种措施;

　　(4)工程延期造成的各项风险;

　　(5)车辆冲洗、垃圾外运(密封覆盖运输)、夜间施工、隔音降噪等安全、环保、空调、文明及环保施工的各种措施;

　　(6)施工人员与车辆办证费、过路过桥费、施工期间遇政策调价调差和工程各类保险等;

　　(7)交工前的成品保护、卫生保洁等措施;

　　(8)乙方承包范围内的所有管线可预见及不可预见的预埋、开槽、补槽、打洞、补洞产生的额外工程内容和费用;

　　(9)其它因市场或天气等原因带来的价格波动风险;

　　(10)乙方完全满足合同要求可能会产生的其它费用;

　　(11)其他一切风险及费用;

　　九、付款方式

　　甲方发出开工通知且乙方进场施工后付乙方启动资金人民币元整，(小写 ) ￥。在每月19日前提交当月实际完成量的进度款报表，经甲方审定后在本月起第二个月的15日之前(遇节假日顺延)支付审定进度款的80%。

　　本工程竣工并经业主、监理单位及相关部门验收合格备案并办理相关手续，乙方按甲方要求提交完整的竣工结算资料后，双方在12个月内办理竣工结算。且乙方须按甲方规定程序办理拨款申请后，甲方支付到结算总价款的95%，余款待各项工程保修期满，完成保修义务，扣除各项应扣费用后，无息支付完毕。

　　3.上述款项支付时，乙方均须按甲方规定程序办理拨款申请，且提供正式材料及劳务发票予甲方后方可支付。

　　十、竣工结算

　　1.结算方法：

　　(1)甲方有权根据设计变更或工程实际情况增减工程项目或工程量，结算时对工程量清单中相应工程项目或工程量进行调整，乙方不能因此而对其或其它项目劳务综合单价进行调整。

　　(2)本工程结算工程量根据实际安装尺寸，按净用量计算。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

劳务合同8

　　委托人：________(以下简称为“甲方”)

　　住所地址：________

　　邮编：________

　　联系电话：________

　　传真：________

　　受委托人：________(以下简称为“乙方”)

　　身份证号码：________

　　住所地址：________

　　联系电话：________

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利的原则，甲、乙双方通过友好协商，就乙方搬运甲方货物等有关事宜达成以下协议，以供双方共同遵守：

　　第一条：在本合同有效期内，甲方可将搬运货物交由乙方完成，甲方需向乙方支付劳务费。

　　第二条：本合同有效期自____年__月__日起至____年__月__日止，合同期满后任何一方不再续签合同，则应于合同期限届满前一个月通知对方。若双方同意续签，则应签订新合同。如合同期满双方未签订新合同，则双方合作条件按本合同执行。但甲方有权随时通知乙方终止合作。

　　第三条：乙方负责将甲方货物及时安全地搬运至甲方指定的地点，并将货物交付给指定的收货人。

　　第四条：运输费用不分市内商场距离，每车起价________元，增加一个点将增加费用________元。

　　第五条：结算方式为月结30日。每月________日左右，乙方将提供甲、乙双方签字确认的请款对账单，经甲方确认金额后，乙方凭正规发票到甲方处结账。

　　第六条：甲方交运货物的包装须符合国家或行业包装标准，若没有统一标准则应使用确保货物安全的包装，并由乙方确认包装合格并进行装车监督。

　　第七条：甲方需要乙方提供劳务时，应提前通知乙方到甲方指定地点提货，货物数量需经双方确认，并由双方现场共同签署搬运交接表，以此作为交接货、结算、索赔等依据。

　　第八条：甲方装货及卸货时，乙方应提供协助。

　　第九条：甲方责任

　　1、因甲方所报货物品名与实际品名不符造成货物损失，或夹带、匿报危险品及禁运品或因甲方所托运的商品涉及伪劣、假冒等侵权货物造成的各种损失均由甲方承担。

　　2、由于货物的包装缺陷产生破损，致使其他货物被污染腐蚀、破坏、运输设备损坏或造成人身伤害的，甲方应予以赔偿。

　　3、按照本合同约定向乙方支付运费。

　　第十条：乙方责任：

　　1、乙方因自己的过失导致甲方货物送错地点时，应该再次免费将货物送到甲方指定的地点。

　　2、如果甲方委托乙方搬运的货物在运输过程中发生货损、货差，乙方应在三天内向甲方进行赔偿。

　　3、甲方委托乙方搬运的货物所有权归甲方所有，乙方不得对甲方的货物所有权产生任何侵害行为。如果乙方违反此原则，应赔偿甲方造成的损失。

　　4、如果乙方的其他行为导致甲方人员受到人身或财产损害，乙方应负责赔偿。

　　5、乙方的违约行为导致甲方货物损失时，应该按照本地市场零售价格计算进行赔偿。

　　第十一条规定，在货物搬运期间，如果出现货物毁损或者灭失，乙方应该承担赔偿责任。但是，如果乙方能够提供证据证明货物毁损或者灭失是由不可抗力、货物本身的自然属性或者货物包装不善等原因导致的，那么不需要承担赔偿责任。

　　第十二条规定，从甲方将货物交付给乙方开始到双方共同完成验收并签字确认的全部时间内，均属于货物搬运期间。

　　第十三条规定，乙方应该亲自处理货物的搬运事宜。未经甲方同意，乙方不得将甲方委托的事宜转委托给第三方。否则，乙方需要承担第三方行为的连带责任。

　　第十四条规定，甲方或收货人在接收乙方交付的货物时，应当进行必要的检验。如果货物的外包装是甲方专用的封箱胶带且完好无损，才能签字验收。如果发现货损、货差等问题，甲方或收货人应及时提出，并由乙方与甲方或收货人当场记录并签字确认。

　　第十五条规定，为了保障本合同的履行，双方同意：

　　1、甲方在签订本合同时，应向乙方提供营业执照复印件等企业资料，以确保其为合法的经营单位。

　　2、乙方在签订本合同时，应向甲方出示身份证及自有、合法房屋的所有权证的原件，并向甲方提供这些证件的复印件。

　　3、签订本合同时，乙方应支付保证金以确保本合同的'正常履行。若在合同期内，乙方的违约行为给甲方带来损失，甲方有权扣除部分或全部保证金以弥补损失。若保证金不足以弥补甲方的损失，乙方仍需承担额外赔偿责任。如果合同期内，保证金不足________元人民币，甲方有权要求乙方补足。乙方应在接到甲方通知后的七日内予以补足，否则甲方有权提前解除本合同并追究乙方的违约责任。在无违约行为的情况下，甲方应在解除或终止本合同后七日内无息退还保证金，并提交收据原件给乙方。

　　第十六条与本合同有关的单证为本合同的组成部分, 具有同等法律效力。

　　若在合同履行中出现争议，甲、乙双方应进行协商解决。在协商无果的情况下，任何一方可依法向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

　　本合同自甲、乙双方签字盖章日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　(正文完, 以下为签署内容)

　　甲方(签章)：________

　　乙方(签字/按手印)：________

　　法定代表人：________

　　合同签订时间：____年__月__日

劳务合同9

　　甲方：______(以下简称甲方)

　　乙方：______(以下简称乙方)

　　性别：______

　　居民身份证号码：______

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的'原则，双方协商一致，订立本合同。

　　甲方将贵州省威宁县龙场镇树舍村至田元通村水泥路部分工程承包给乙方，达成以下几点：

　　一、甲方将部位路肩及路面混凝土承包给乙方施工；

　　二、乙方自带所有电动工具及运输工具、灌车、人工等。

　　三、质量要求：混凝土为C20路肩墙，路面为C30，路肩墙，密实、保满、光滑平整，路面振动密实、拉纹、切缝。

　　四、承包单价：路肩墙按立方计算，每立方85元，路面混凝土(含电费)。

　　五、付款方式：按每月完成合格的80%付款，余款20%在验收合格后60天内付清总款。

　　六、双方责任：甲方保证材料到位，乙方负责施工，施工过程中，如质量不符合标准，造成甲方材料损失，由乙方承担所有一切经济损失，如途中退场按完成合格50%清退出场。

　　七、安全要求：乙方在施工过程中，出现安全问题，甲方不负任何连带责任，乙方必须管好施工人员，遵守工程建设安全生产管理规定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施监督检查，采取必要的安全措施，清除事故隐患，乙方及其它劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。

　　八、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用，双方协商拟定，不纳入合同范围内，本合同一式二份，自合同签订之日起生效。

　　甲方(盖章)：__________________

　　代表人(签字)：________________

　　_________年________月_______日

　　乙方：_________________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

劳务合同10

　　甲方(甲方)：xxxxxxxxx

　　法人代表(主要负责人)：xxxxxxxxx

　　乙方(姓名)：xxxxxxxxx

　　住址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　居民身份证号码(其他有效证件号码)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　根据民法通则、劳动法及有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上签订本协议。

　　第一条协议期限

　　本协议自xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日起至xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日止。

　　第二条岗位实习

　　甲方按乙方实习内容及要求，安排在xxxxxxxx岗位实习，乙方应按学校的教学内容及实习要求，努力完成实习任务。

　　第三条实习报酬或实习补助

　　甲方应与乙方学校协商确定乙方实习期间的报酬或实习补贴。具体支付办法和标准约定如下

　　第四条工作时间及休息休假

　　(一)甲方实行每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时的工作时间。

　　(二)甲方保证乙方按国家和本市有关规定享受各种休息、休假。

　　(三)甲乙双方的'具体约定：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　第五条保险福利待遇

　　(一)乙方在实习中发生人身伤害，由甲方负责。

　　(二)其他保险福利待遇约定如下：

　　第六条劳动保护和劳动条件

　　(一)在实习期间甲方应根据国家及本市有关规定为乙方提供劳动安全卫生的实习条件，为乙方配备必须的劳动防护用品。

　　(二)甲方应对乙方进行安全教育和岗位技能培训，实习学生不得从事特种作业。

　　(三)甲方不得安排18周岁以下的学生从事矿山井下、有毒、有害国家规定的第四级体力劳动强度和其他禁忌从事的工作。

　　(四)甲方不得安排女实习生在经期从事高温、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的工作。

　　(五)乙方在实习工作过程中应严格遵守劳动安全卫生规程和操作规程，有权拒绝违章指挥，对甲方及其管理人员漠视人身安全和健康的行为有权拒绝执行、检举或控告。

　　第七条劳动纪律

　　(一)甲方有权按照国家及本市的有关规定及企业的规章制度对乙方实行管理。

　　(二)乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，保守甲方的商业秘密。

　　第八条本协议的解除、变更、终止

　　(一)经甲乙双方协商同意，本协议可以变更或解除;

　　(二)双方就本协议的解除条件约定如下：

　　(三)本协议到期即终止，不得续订。

　　第九条违反本协议的责任及其双方约定的其它事项

　　xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　第十条争议

　　甲乙双方履行本协议发生争议先经企业调解委员会或实习学生所在学校进行调解，调解未成按中华人民共和国民事诉讼法程序办理。

　　甲方(公章)：xxxxxxxxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　法定代表人(签字)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日

劳务合同11

　　上诉人(一审原告)：_________________身份证号：_______________

　　住所地：_________________

　　被上诉人(一审被告)：_________________

　　※※保险销售服务(上海)有限公司

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　电话：________________

　　上诉人因与被上诉人劳动合同纠纷一案，不服无锡市※※区人民法院于20__年1月9日作出的(20__)※※民初字第※※号《民事判决书》，现提起上诉。

　　上诉请求：_________________

　　1、请求依法撤销(20__)※※民初字第※※号《民事判决书》，对本案予以改判;

　　2、请求判决被上诉人支付拖欠的工资6万元、支付未签订书面劳动合同的双倍工资5.4万元、支付违法解除劳动关系的赔偿金1.2万元、支付上诉人工作期间业务发展费用报销款9107.53元，合计：_________________￥135107.53元

　　3、本案诉讼费由被上诉人承担。

　　上诉理由：_________________

　　一、关于《※※保险股份有限公司审计工作底稿》、《20__年预算表-管理营运费用》认定错误。

　　一审中查明：_________________蔡※※为被上诉人的高管，职务为市场总监兼业务管理部负责人;王※※系被上诉人工作联系人，公司的多份文件中皆列明其身份。

　　被上诉人一审提交的关于与蔡※※解除劳动合同的《协议书》载明：_________________双方劳动关系自20__年4月30日起协商解除，而上述“工作底稿”系20__年4月16日由蔡※※签署，蔡※※签署的行为属于职务行为，对“工作底稿”中的内容的确认系代表被上诉人的确认。

　　王※※于20__年11月1日转发的电子邮件，附件为“_____20__年预算”(含《20__年预算表-管理营运费用》)，邮件正文中说到：_________________“根据董事长11月1日的会议精神，20__年度的预算略有变化，以这套表式为准”，该预算表在上诉人与蔡※※的邮件往来中也进行过确认，显然，该预算系公司行为，此后上诉人又从被上诉人处用优盘再次拷贝下这个预算表，打印后作为证据在一审时提交。

　　上述两份证据原件系被上诉人持有，被上诉人对工作底稿及预算表中的内容予以否认，违背了禁反言原则及诚实信用原则，是滥用抗辩权的行为。同时，依据最高院民诉证据规则第75条规定：_________________“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立”。

　　一审法院却认定上诉人不能提交原件，承担举证不能的责任，显然是未查明事实，枉法裁判。

　　二、关于上诉人的工资标准认定错误。

　　一审法院直接采用无锡市最低工资标准作为上诉人的工资标准，事实未查明事实，法律适用错误。

　　一审中被上诉人提交的证据《直销营业部负责人岗位聘任协议》及《保险营销员合同书》，经查明因被上诉人未签署盖章，还未生效。而上述预算表中的“20__年度预算编制说明”第3条“管理费用中的人事费用是指从事行政管理责能人员的工资总额，包括各类社保、公积金及计提的三金”，预算“项目明细”中又列出了“员工工资”、“劳务用工费”、“负责人津贴”、“业务发展费”等一系列组成内容及标准。

　　但一审法院却以两份未生效的合同来确认上诉人的收入组成，并要求上诉人对其进行举证，全然不顾上诉人的双重身份——“营业部负责人”兼“保险营销员”，并对公司作出并确认的预算表中关于上诉人的收入组成及标准不予理涉，裁判严重错误。

　　上诉人一审中主张了自己的工资标准，同时，上述工作底稿及预算表中明确记载了上诉人开始两个月工资为￥6000/月，此后为￥12000/月。但被上诉人对此均不予认可。

　　依据最高院民诉证据规则第6条“在劳动争议纠纷案件中，因用人单位作出开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的，由用人单位负举证责任”，依法应当由被上诉人举证是否发放工资及发放金额。

　　同时，劳动部《工资支付暂行规定》第6条规定：_________________“用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字，并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单”。

　　因此，劳动者工资支付凭证的制作和保存是用人单位应承担的一项法定义务，该项法定义务不因任何事由而免除，一审法院应当根据上述规定要求用人单位提供劳动者的工资支付凭证，以查明劳动者真实的工资收入及标准。

　　最高院民诉证据规则第75条规定：_________________“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立”。

　　综上，一审法院依法应当推定上诉人主张的工资标准成立。

　　三、被上诉人违法解除双方的劳动关系，上诉人依法应获得经济赔偿金。

　　一审法院未查明事实的情况下得出“无证据证明双方劳动关系解除”的结论，同时也以此结论作为不支持经济赔偿金的理由。

　　上诉人一审诉讼中主张是被上诉人违法解除了双方的劳动合同关系，因为被上诉人停止了设立之中的无锡营业部，同时也未向上诉人提供其他工作岗位，事实上解除了双方的劳动关系;一审中，被上诉人的答辩时甚至认为双方自始就没有建立过劳动关系，并且被上诉人提交的证据之一《关于※※保险公司销售服务(上海)有限公司停止经营的通知》也载明：_________________“各分支机构所有员工停止上班，并按有关规定办理相关离职手续”，由此可见，被上诉人提交的证据也证明了上诉人的主张是属实的、无争议的。一审法院却武断的`作出判断。

　　显然，一审法院未查明事实，适用法律错误。

　　四、被上诉人应当向上诉人支付上诉人垫付的应报销业务费用。

　　一审中，上诉人要求被上诉人报销垫付的业务费用，被上诉人不予认可。

　　但是，上述工作底稿中被上诉人已经明确上诉人已经将票据提交被上诉人，且对用途及发生时间进行筛选，剔除不能报销的费用后，确认应报销款项为￥9107.53元。同时，被上诉人一审中提交的证据之一《工作了结的说明书》中也载明了上诉人垫付的业务费用未得到报销，说明被上诉人对此事实是认可的。

　　上述工作底稿审计的事项是“资产负债审计”，通俗的说就是被上诉人对外的负债，被上诉人拒绝支付报销的款项，也就是不履行债务，则应当出示报销款项已经支付给上诉人的证据，因为垫付业务费用发生的票据原件已经由被上诉人一方持有。

　　一审法院仍然以上诉人未提交业务费用的相关票据为由驳回上诉人要求获得报销款的请求，显然是错误的裁判。

　　一审法院在案件事实未查清、法律适用不当的情况下，就草草驳回上诉人相关诉请，实在是有失法律之公允;为维护上诉人的合法权益，特上诉至贵院，以求得到一个公正的判决。

此致

　　无锡市中级人民法院

　　上诉人：_________________

　　_____年_____月_____日

劳务合同12

　　甲方（全称）：

　　乙方（全称）：

　　经甲、乙双方协商，甲方将___________工程的水电安装劳务分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工作范围：

　　工期：_________年_______月_____日。

　　二、承包方式和计费标准

　　1、承包结算方式：按包工、不包料的方式分包给乙方施工，根据现场实际完成面积计算及结算（按套内投影面积计算）。

　　2、合同价格：

　　（1）水电及弱电安装单价：

　　室内精装修的水电安装工程：_____元/m2，单价包含定额所有工序（定位，强弱电开槽、装管、装底合，放线、调试，安装开关面板，洁具安装，水龙头安装，清理垃圾、材料转运、砂浆搅拌及开槽抹灰等，但不包含人字梯和活动架，其余工具全部由乙方自带）。

　　（2）主线桥架单价：

　　室内精装修的主线桥架安装工程：桥架______元/m，电缆布置________元/m包括电缆线沟砌砖及做隐井、电缆预埋及主箱安装，但走廊通往各房间的进出线布置费用已包含在上述单价，不再另行计价。

　　上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家及安徽省现行施工验收规范为准，并应使项目部质监部门和上级检查督促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格；若由于甲方提供材料出现质量问题而造成返工与乙方无关。

　　本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。（如乙方没有购买工伤保险，出现事故与甲方无关）

　　本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。

　　（3）工程量计算准则：

　　每平方单价按室内投影面积进行计算，每米单价是按电缆线布置的长度进行计算。

　　以上为所有工作综合单价，甲方不再承担其它额外费用；如内容未详者，双方协商解决。

　　三、工程款审核及支付

　　1、乙方根据工程实际施工完成情况向甲方现场项目经理办理申请进度款支付单，甲方项目经理在5个工作日前审核完毕，公司主管经理在10个工作同前审查完毕，以此作为进度款的依据。有关质量和安全等现场奖罚，在每次申请进度款中兑现。

　　2、乙方每次申请进度款按实际完成施工情况支付当次已完工程量的70%进度款。

　　3、乙方工程竣工后，经甲方初步验收合格付至总工程款85%，待业主验收合格付至总工程款97%，余下3%为保修款。

　　4、乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。（以便公司财务做账）。

　　四、工程保修金及保修期

　　1、工程保修金：按装修工程总结算价的.3%作为工程质量保修金，保修期过扣除有关费用后无息返还。

　　2、保修期：质量保修期从工程竣工（业主）验收合格之同算起一年。

　　3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单三天内务必到场处理；否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。

　　五、甲乙双方责任及权利

　　1、甲方配备管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，及时进行施工的安全和技术交底。

　　2、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件，同时为乙方提供住宿地方。

　　3、乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子，配备足够数量及熟练的一班或两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合适的工人及班组。

　　4、乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排。

　　5、乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，包括台锯、电锯、电钻、榔头、扳手、木抹、铁抹等，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。

　　6、乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项（安全，文明施工，质量及进度）安排。

　　7、乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件。

　　8、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理乙方施工场地。

　　9、乙方在进场时需向甲方申报劳工及班组长名册，并负责由于政策性规定而必须办理工人暂住证或临时户口的费用，其办证手续由甲方统一办理。报户费及暂住证费由乙方自行承担。

　　10、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关文明生产的要求；若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。

　　11、乙方在施工期问应合理用材、节约用材，乙方材料进场后，甲方派人检验材料以便确保材料之质量，并提交材料检验证书。

　　12、乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。

　　六、工期、质量及安全生产

　　1、工期由甲方以进度计划下达给乙方（按需满足甲方赶工要求），如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚；若由于工地停电或甲方提供材料跟不上时造成工期延误的，与乙方无关，并顺延工期；若由于甲方原因出现乙方停工超过3次以上的，甲方将按实际情况进行补工。

　　2、若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的切费用（含额外增加费用）由乙方承担。

　　3、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题（但甲方提供的材料质量问题与乙方无关），除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方也有权予以经济处罚。若由于乙方施工工艺出现问题而造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成施工量不予结算，以赔偿损失。

　　4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准（或合同约定标准），则乙方不得进行下一步施工。

　　5、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改。

　　6、乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。

　　七、治安文明管理

　　1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。

　　2、乙方须对工人进行现场文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、吸烟、大小便等方面的规定；若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。

　　3、如因业主未能及时支付甲方工程款，若在15日内乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、上访等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担；超过15日时，甲方将另外想办法支付拖欠乙方的工程款。

　　八、补充说明

　　原则上施工班组应各自完成本班组合同范围内全部工作。如确有必要完成合同外其他班组的工作（甲方现场项目经理指令），则乙方有义务在办理工作量单时提醒甲方现场工程师特别注明完成的是哪个班组责任范围。如有不明之处可向甲方咨询，否则将按所完成合约外部分价款的80%予以计量支付。

　　九、未尽事宜：

　　合同未尽事宜，双方协商解决。

　　十、合同份数：

　　本合同一式______份，甲乙双方各执___份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。

　　甲方：

　　地址：

　　联系电话：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　地址：

　　联系电话：

　　_____年____月____日

劳务合同13

　　甲方：楼房建筑合同身份证号：住址：

　　乙方：身份证号：住址：

　　甲方在建框架楼房一栋，建筑层数两层，每层86平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗完成，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　1、采用包工不包料方式承包。

　　2、甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、角石、灰油、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、水电等建筑材料。

　　3、乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的所有材料、用具。

　　二、承包建筑项目：

　　乙方须按照甲方设计图纸（以随附图纸为准）或提出的要求承建。

　　1、建筑项目：挖地基（地基规格1.5mx1.5mx1.5m）、捣地网、装柱、捣圈梁、装模（必须用新模板）、扎钢筋、捣好楼面（每层楼面厚度12厘米）、砌墙（含拦河，90厘米高）、卫生间沉池（池底及四周厚度12厘米）、化粪池（长3.2米，宽1.8米，深1.5米）、楼梯及地面、门前台阶垫层、四面洒水，要求柱顶一定垂直，不得扭曲，否则，一切责任由乙方负责。

　　2、装修项目：室内墙全面批挡、粉刷，贴好地板、楼梯、步级、地脚线、厨房等瓷片，每层一个卫生间、厨房贴墙瓷片到顶；前沿外墙贴瓷片、其余三面外墙批挡，过好灰油和水泥油，（排栅乙方负责）。安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理；做好太子楼（盖瓦）、拦河、四面洒水和化粪池。

　　三、承包价格

　　每平方米人民币大写：三百元，建筑面积按楼滴水计算。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场，人员到位，捣好基础预付5000元，每捣制好一层楼面付10000元，砌好砖付10000元，装修好付10000元，工程全部完工，预留3000元作为质量保证金外，余款付清，质量保证金交付使用五个月内无质量问题，结清款。

　　五、双方责任

　　1、甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。

　　2、乙方必须保证工程每一工序质量，严格按甲方设计图纸和要求施工，不合要求由乙方负责；因前期做工质量问题造成后期做工质量问题，责任乙方承担；节约材料，并保管好材料和自身工具、用具。

　　六、安全等事项

　　1、做好劳动保护措施，施工防护到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切责任由乙方承担。

　　2、文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　七、工期要求

　　工期从20xx年5月23日始，室内墙砖和拦河砖必须在20xx年7月30日前全部砌好，至20xx年12月31日楼房交付使用，如非自然因素造成的工期延误，扣乙方总做工款的5%。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备，如甲方按乙方要求所准备的建筑材料，乙方未能按时使用所造成的损失（如钢筋的.锈化、被盗、水泥的硬化等），由乙方承担。

　　八、后期维修

　　因乙方原因造成的质量问题所产生的维修费用及由此发生的其他相关责任由乙方承担。

　　九、其它

　　其它未尽事宜，双方协商解决。

　　合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，本合同至质量保证期到期前都有效。

　　甲方签字（章）：

　　乙方签字（章）：

　　_年_月_日

劳务合同14

　　加工定作合同定作人（甲方）：四川石油管理局重庆公共事务管理中心

　　住所地：重庆市渝北区龙溪镇101号

　　营业执照号：50012300005083

　　法定代表人（负责人）：

　　承揽人（乙方）：四川石油天然气建设工程有限责任公司（工程技术开发培训中心）

　　住所地：四川·成都·华阳·沙河村

　　营业执照号：510000000087633

　　法定代表人（负责人）：邹兵

　　1总则根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就西南油气田公司第六届职业技能竞赛管、焊工所需试件加工定作事宜协商一致，签订本合同。

　　2加工定作物品名、规格型号、数量：由西南油气田公司第六届职业技能竞赛裁判组专家李光渝、申治强按竞赛需求提供3加工定作物总金额：219715。59元（贰拾壹万玖仟柒佰壹拾伍元伍角玖分整）

　　附：加工定作物所需人工费、材料费、设备费及其它费用明细表序号项目单位数量单价合计备注一人工费技师天15580174002个高级工天155808700小计26100二材料费1钢管60×5T0。1582501196。25 48×3。5T0。038000256 108×8T0。077950548。55 159×6T0。2559001498。6 60×4T0。068250503。25 89×4。5T0。2417900190

　　3。9 2钢板Q235 300×100×2T0。550002500 3钢板δ12㎡86255000 4角钢∠40×4m70261820 5螺栓M18×25套1502。5375 M16×60套6402。51600 6阀门DN40×1MPa只80122097600 7法兰DN40片160355600 8弯头48×4个17091530 9阀门石棉垫个1603。5560 10青稞纸张151。522。5 10氧气瓶3013390 11乙炔瓶15751125 12砂轮片125×3片901。9171 14油漆桶555275 15材料采办费5%124475。056223。75小计130698。8三设备费1焊机天7118。651661。12台2刨床天744。16309。12 3车床天3174。06522。18 4半自动火焰切割机天3120360小计2852。

　　4四其它1场地费天200153000 2运输费3800小计6800管理费含17%增值税32%166451。253264。38合计219715。59 4质量要求

　　4、1质量标准：符合管、焊工技能竞赛技术要求。

　　5原材料提供及检验原材料的提供执行下列第

　　5、1项规定：

　　5.1承揽项目的材料由乙方提供。

　　5.1.1乙方应当依照合同约定选用原材料，并接受甲方检验。

　　5.1.2乙方应当保证其所提供的材料、设备和构件质量符合国家标准。

　　6技术资料的提供及保密要求

　　6.1甲方应按合同约定及时提供加工定作物的技术要求、图纸、参考数据等资料，乙方应认真核对，有异议的应在5日内向甲方提出。逾期未提出的视为该等技术资料符合要求。

　　6.2乙方应对甲方提供的所有技术资料进行保密，未经甲方书面同意不得以任何方式留存、转让、复制、传播技术资料信息或向第三方披露，定做物完工向甲方返还”。

　　7加工定作物的交付

　　7.1交付时间：2011年5月26日。

　　7.2交付地：重庆市渝北区汉渝路101号（重庆培训中心）。

　　7.3采用下列

　　7.3.1方式交付：

　　7.3.2甲方自提。

　　7.3.3乙方送货。

　　7.3.4其它约定：运费由甲方支付。

　　8验收标准、方法

　　8.1验收标准：符合西南油气田公司第六届管、焊工技能竞赛技术要求。

　　8.2验收方法：由竞赛组委会管、焊工专家负责验收。

　　8.3验收时间：甲方应在到货后5日内进行验收。验收中认为有问题的应在5日内书面通知乙方。乙方应在收到通知后10日内答复，逾期未答复的以甲方验收结果为准。

　　8.4双方未就验收结果达成一致的，应提交第三方机构进行鉴定，以该机构出具的鉴定结果作为验收依据，鉴定费用由责任方承担。

　　9结算方式以下列第

　　9.1种方式进行结算：

　　9.1一次总付：验收合格后十五个工作日内，乙方开具含17%的增值税发票，甲方一次性银行转账支付全部合同价款。

　　9.2分期支付：

　　9.2.1本合同生效后/日内，支付合同总价款/ %。

　　9.2.2（按照进度支付）：

　　9.2.3验收合格后/日内，支付合同总价款/%。其余/%作为质量保证金，质量保证期满后，无质量问题一次性付清质量保证金。

　　9.3乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。单位名称：四川石油天然气建设工程有限责任公司开户行：建行四川省双流县支行华阳分理处帐号：51001527936050114822

　　10双方的权利义务

　　10.1甲方权利

　　10.1.1对乙方加工制作过程进行监督检查或委托第三方对乙方加工制作过程进行监督检查，发现乙方工作不符合约定的，有权要求乙方返工、修理或者重作。

　　10.1.2要求乙方及时更换不符合约定的原材料。

　　10.1.3根据工作需要调整工作量。

　　10.2甲方义务

　　10.2.1中途变更加工定作物数量、规格、质量或设计等的，应提前10日通知乙方。

　　10.2.2按约定验收加工定作物。

　　10.2.3按约定支付合同价款。

　　10.2.4乙方在加工制作过程中需要甲方协助时，甲方有义务协助。

　　10.3乙方权利

　　10.3.1要求甲方提供与加工定作物有关的技术资料、数据等。

　　10.3.2甲方中途变更加工定作物数量、规格、质量或设计要求的，有权要求其支付相应价款。

　　10.3.3要求甲方按合同验收、接收加工定作物。10。3。4按合同约定收取价款。

　　10.4乙方义务

　　10.4.1甲方提供的图纸或者技术资料不符合约定的，应及时通知甲方。

　　10.4.2按合同约定的标准和要求进行加工制作。

　　10.4.3妥善保管甲方提供的材料及工作成果。

　　10.4.4未经甲方书面同意，不得将加工定作物交第三方完成。

　　10.4.5加工定作期间接受甲方监督检验。

　　11违约责任

　　11.1一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施并者赔偿对方损失等违约责任。

　　11.2甲方违约责任

　　11.2.1未按约定向乙方提供原材料、技术资料的，工期相应顺延并赔偿由此给乙方造成的损失。

　　11.2.2未按约定接收加工定作物的，每逾期一日按合同总价款的1 %支付违约金。

　　11.2.3未按约定期限支付价款的，每逾期一日按迟延部分价款的1 %支付违约金。

　　11.3。乙方违约责任

　　11.3.1加工定作物质量不符合约定的，应按甲方要求修理、重作、更换，并就不符合质量要求部分价款的1 %支付违约金。

　　11.3.2质量保证期内出现质量问题的，乙方负责免费返修、整改。

　　11.3.3擅自更换甲方提供材料的，应按更换材料价格的1%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的其他损失。

　　11.3.4未按约定包装定作物的，应重新包装并承担由此产生的费用；给甲方造成损失的应予以赔偿。

　　11.3.5未按约定期限交付工作成果交付部分合同金额的1 %支付违约金。

　　11.3.6未经甲方书面同意将加工定作物交由第三方完成的，甲方有权拒付合同价款并保留解除合同的权利。

　　11.3.7未经甲方同意，将甲方提供的技术资料信息予以留存、转让、复制、传播或向第三方披露的，应按合同金额1%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　12不可抗力

　　12.1下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

　　12.2由于不可抗力原因，致使双方或任何一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后十小时内通知对方，并在其后10日内向对方提供有效证明文件。

　　12.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的'损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。

　　13权利瑕疵担保因履行本合同需要，合同一方提供的与本合同技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障使用方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。第三方主张权利的，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，由此给使用方造成损失的应予以赔偿，涉及诉讼的，使用方涉案费用由提供方承担。

　　14合同的生效、变更、解除和终止

　　14.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并盖章后生效。

　　14.1本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更应采用书面协议形式。

　　14.3本合同经双方协商一致，可以解除。具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。

　　14.3.。1甲方解除合同条件：

　　14.3.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的的。

　　14.3.1.2在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

　　14.3.13乙方擅自将加工定作物交由第三方完成的。

　　14.3.14加工定作物质量不符合约定的，应按甲方要求修理、重作、更换，经修理、重作或调换后仍不符合约定的，甲方有权解除合同。

　　14.3.15甲方可以随时解除合同，但因此给乙方造成损失的，应当予以赔偿。

　　14.3.2乙方解除合同条件：

　　14.3.21因不可抗力致使不能实现合同目的的。

　　14.3.2.2在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。

　　14.3.23甲方拒不支付合同价款，超过5日的。

　　14.4有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

　　14.4.1。合同已经按照约定履行完结。

　　14.4.2双方协商解除合同。

　　15争议的解决本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。

　　协商不成的，按照以下第15。3方式解决：

　　15.1提交/仲裁委员会按照/仲裁规则在/进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，双方都应执行。

　　15.2向签约所在地人民法院提起诉讼。

　　15.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。协商不成的，提交双方上级机关协调解决。

　　16通知甲方：四川石油管理局重庆公共事务管理中心通讯地址、重庆市渝北区龙溪镇101号邮编：401120联系人：赵能平段晓莉联系电话/传真：370060370097乙方：四川石油天然气建设工程有限责任公司（工程技术开发培训中心）通讯地址、邮编：四川成都华阳沙河村联系人：石西蒙联系电话/传真：028—85604059（内线：235059）

　　17其它约定

　　17.1本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　17.2本合同一式6份，甲方执3份，乙方执3份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（负责人）：法定代表人（负责人）：

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　2011年月日2011年月日

劳务合同15

　　甲方与乙方就派遣乙方赴日本研修一事，经友好协商，签订合同如下：

　　第三条派遣时间合同期为年，自乙方离开大连之日起。

　　一、在日本期间，乙方每月应得研修津贴万日元，其中万日元由日方企业直接付给乙方，余额和加班费则由日方企业存入乙方银行帐户，归国前一次性发放。

　　二、乙方赴日本企业的国际间旅费由甲方承担，圆满完成合同后回国旅费由承担。如因乙方个人原因提前回国，回国路费由乙方负担。

　　三、由日方企业按照其与甲方签订的合同向乙方无偿提供劳动保护用品、住宿、炊事用具和一定的文化生活条件。

　　四、由日方企业依其本国政府的规定为乙方办理研修生综合保险(慢性病、牙病治疗费、妊娠治疗费不予承保，乙方自行负担，休息期间无工资)，税金、上下班交通费均由日方或甲方负担。乙方在合同期间因工作致病、残、亡所发生的医疗费、补偿费、回国的国际旅费、丧葬费及抚恤金由日方企业依保险合同的规定及日本国相关的法律法规的规办理，甲方对此不承担任何经济责任和其它责任，但甲方负责与有关部门交涉救治伤者并负责将因工死亡者的遗物运回国内，连同赔偿金或抚恤金一并付给乙方家属，乙方非因工所致病、残、亡，如在承保范围内，由保险公司依保险科目赔付医疗费、赔偿金;如不在承保范围内，其医疗费等费用由乙方自行负担，甲方对此不承担任何经济责任和其它责任，但甲方负责与有关部门交涉救治伤者并负责将死亡者的遗物运回国内交付乙方家属，由此产生的费用由乙方或其家属支付。如因个人原因致病、残，乙方需提前回国，其旅费由乙方自行负担。乙方在合同期内，若发生自伤、自杀，保险公司(含日方企业)不予赔付时，由此发生的医疗费、提前回国旅费、丧葬费、运费等均由乙方或其家属自行负担，甲方对此不承担任何经济责任和其它责任。(如甲方为协助乙方和外国有关方面先行垫付了上述有关费用，甲方有权通过日方从乙方的研修津贴中直接抵扣。)

　　1、负责对外签订劳务合同，并向乙方如实介绍劳务项目的有关情况。

　　2、办理乙方出国前的培训和各项出国手续。

　　3、落实日方接收企业，在乙方抵达日本时的接站、住宿和工作安排等。

　　4、负责乙方在国外期间的管理工作，随时与日方企业联系，保障乙方的合法权益。

　　5、处理乙方在国外期间伤亡的善后事宜。

　　6、负责乙方行为担保交付的房屋产权证或缴纳的行为保证金的管理和返还。如乙方圆满完成研修任务，甲方应在一周内将行为保证金本息全额返还给乙方。

　　1、出国前(1)乙方应如实向甲方提供个人简历、政审材料及与所在工作单位签署的合同。(2)到指定部门进行出国前体检，费用自负。(3)向甲方交付办理出国护照、签证手续费、培训费及其它甲方为乙方出国先行垫付的费用，此费包含在25%的管理费中。(4)向甲方缴纳行为保证金1万元人民币或提供履约抵押保证有效的房屋产权证。 (5)负担出入境的行李超重费。

　　2、出国后(1)遵守外事纪律，服从甲方管理人员的领导和管理，严格遵守外派人员守则，维护国家声誉。(2)遵守日本国的法律、法令和社会公德，尊重当地风俗习惯。 (3)服从日方企业对乙方工作的分配和指导，按日方企业的要求认真完成自己承担的工作，遵守日方企业的劳动纪律和规章制度，对个别人员因劳动态度恶劣、违法违纪，日方有权做好记录，终止其合同提前送回中国，乙方需向甲方和日方企业赔偿经济损失。(4)不得因任何原因和为任何目的聚众闹事、参加罢工等政治活动、工人运动及宗教活动。(5)合同期满或需提前回国时，乙方应按甲方安排的时间准时回国，不得前往第三国或在当地滞留不归。回国后7日内将护照交还甲方，甲方返还护照押金，否则超期一天，罚扣押金金额的10%(按市外办和财政局的要求办理)。

　　第六条违约与索赔如发生以下情况之一者，将视为乙方违约。根据甲方与日方所签合同规定，除乙方须负担其往返国际旅费外，甲方有权根据情节轻重向乙方索赔损失。

　　一、故意隐瞒或虚报自己的劳动技能及健康状况，导致不能胜任工作而在工作期满前回国者。

　　二、不遵守所在国的.法律，严重侵犯当地的风俗和宗教习惯者;不遵守外事纪律，造成严重后果者;打架斗殴，酗酒闹事，盗窃企业或他人财物者;参与、组织、煽动罢工、等政治活动或宗教活动者。

　　三、不服从日方企业的管理，不遵守日方企业的各项规章制度，不听从日方企业的工作安排和指导者;擅自在业余时间打工者，或在合同期内私自出走，或合同期满不按时回国者。

　　四、拒不服从甲方的管理，威胁、恐吓、骚扰甲方管理人员者。

　　五、因个人原因造成自身或她人怀孕以及造成其它身心精神损害或不良影响者。

　　如发生以下情况之一者，将视为甲方违约。乙方有权向甲方索赔损失。

　　一、甲方与日方所签合同有损于研修人员合法权益。

　　二、甲方向乙方变相超标准收取费用。

　　三、甲方未履行本合同书中第五条第一款所列的相关责任。

　　第七条不可抗力因地震、洪水等自然灾害和我国与派驻国家关系恶化及两国法律、法规、政策发生变化，派驻国家治安及经济情况严重恶化造成本合同不能继续履行的，甲乙双方同意互不追究对方的违约责任。

　　第八条仲裁如在合同执行中，甲乙双方产生异议或纠纷，应友好协商解决。若不能达成协议，则任何一方有权将未能协商解决的异议或纠纷提交合同履行地大连市的有关司法机关裁决，适应法律为中国法律。