有关施工合同4篇
现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的施工合同4篇，欢迎大家分享。
施工合同 篇1
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，经双方友好协商，就 外墙保温施工工程，达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容：
4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按)： 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写)：
8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按展开面积，累计计算。
二、甲方的权利与义务
1、开工前 天，向乙方提供已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接。
2、委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方工作量，办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。
3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供，费用由甲方承担，现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调，乙方不承担费用。
4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等)，并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同确认，基本达到建筑标准规范要求，方便乙方开展施工。
5、甲方委托乙方修整基墙，发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方，注明承担费用，以备工程完毕后乙方向甲方结算。
三、乙方的权利与义务
1、参加甲方组织的施工图纸或做法要求的技术交底和现场交接，向甲方提供《外墙外保温技术规程》和本工程《施工方案》
2、指派 为乙方驻工地代表，负责按合同要求组织施工，实施管理及乙方责任的诸项事宜。
3、乙方必须严格执行施工规章、操作规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。
4、按施工方案进行施工，积极与现场甲方代表、监理，接洽、配合工作，做好各项交接工作记录及质量检查记录。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对工程成品进行保护。
6、如乙方违反安全操作规程违章作业，造成后果由乙方自负。
四、关于工程价款及结算的约定
1、本合同生效日起甲方分 次。按下表约定支付工程款，竣工后尾款一次结算。
2、工程竣工验收后，乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并 天内结清工程尾款。
3、乙方对工程质量负责。
五、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸及工程作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方的责任，在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安生或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
六、奖励和违约责任
1、甲方不按合同的约定及时支付工程款影响施工，乙方有权停工，工期顺延。
2、因设计变更，非乙方原因造成的停电、停水以及天气因素如降雨，大风等影响施工的，工期合理相应顺延。
3、因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款，按违约处理，违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的，按总价的1%/天支付违约金。
七、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或调解。
2、本合同在执行中发生争议时，双方协商不成，同意按以下第 条款执行。
(1)淮安市仲裁委员会;
(2)合同签订所在地人民法院起诉解决。
八、附则
1、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，双方签字盖章后生效，具有同等效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、本合同依据国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部一九九七年七月制定的建筑装饰工程施工合同乙种本(GF-96-0206)条款制定。
九、其它约定
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，经双方友好协商，就 外墙保温施工工程，达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容：
4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按)： 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写)：
8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按展开面积，累计计算。
二、甲方的权利与义务
1、开工前 天，向乙方提供已确认的施工标准和要求说明，并向乙方进行技术交底及现场交接。
2、委派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，审核乙方工作量，办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。
3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供，费用由甲方承担，现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调，乙方不承担费用。
4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等)，并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同确认，基本达到建筑标准规范要求，方便乙方开展施工。
5、甲方委托乙方修整基墙，发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方，注明承担费用，以备工程完毕后乙方向甲方结算。
三、乙方的权利与义务
1、参加甲方组织的施工图纸或做法要求的技术交底和现场交接，向甲方提供《外墙外保温技术规程》和本工程《施工方案》
2、指派 为乙方驻工地代表，负责按合同要求组织施工，实施管理及乙方责任的诸项事宜。
3、乙方必须严格执行施工规章、操作规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。
4、按施工方案进行施工，积极与现场甲方代表、监理，接洽、配合工作，做好各项交接工作记录及质量检查记录。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对工程成品进行保护。
6、如乙方违反安全操作规程违章作业，造成后果由乙方自负。
四、关于工程价款及结算的约定
1、本合同生效日起甲方分 次。按下表约定支付工程款，竣工后尾款一次结算。
2、工程竣工验收后，乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并 天内结清工程尾款。
3、乙方对工程质量负责。
五、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸及工程作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方的责任，在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安生或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
六、奖励和违约责任
1、甲方不按合同的约定及时支付工程款影响施工，乙方有权停工，工期顺延。
2、因设计变更，非乙方原因造成的停电、停水以及天气因素如降雨，大风等影响施工的，工期合理相应顺延。
3、因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款，按违约处理，违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的，按总价的1%/天支付违约金。
七、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或调解。
2、本合同在执行中发生争议时，双方协商不成，同意按以下第 条款执行。
(1)淮安市仲裁委员会;
(2)合同签订所在地人民法院起诉解决。
八、附则
1、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，双方签字盖章后生效，具有同等效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、本合同依据国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部一九九七年七月制定的建筑装饰工程施工合同乙种本(GF-96-0206)条款制定。
九、其它约定
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
单位地址： 单位地址：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
合同签订时间： 年 月 日
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
单位地址： 单位地址：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
合同签订时间： 年 月 日
施工合同 篇2
甲方：（发包方）： 乙方：（承包方）： 身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方
在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平
等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
（一） 工程名称：石泉县池河池河集镇重点段防洪工程
（二） 工程地点：池河镇河段左岸
第二条合同条款
1、甲方将浆砌石单包人工承包给乙方，单价3/元。乙方负责人员与施工质量，严格按照设计图纸施工，不得擅自更改，如有更改和甲方协商解决后方可施工。
2、乙方须听从甲方技术人员的指导，否则造成施工原因后果，甲方有权处罚。
3、甲方将施工所需材料运送到乙方施工场地内，如有材料不到位，造成停工待料，按停工待料给予乙方赔偿人员工资，（每人每天120元计算）
4、生活费由甲方垫支，工程完工后从乙方总工程款中一次性扣除。
5、中途离开工地，甲方只支付百分之五十全程款。
6、付款方式：按每月进度款总额的80%支付，剩余工程款待工程完工验收、乙方付清所有工人工资后，三天内甲方付清乙方全部工程款。
7、因履行合同发生的`一切争议，由当事人双方协商或调解解决。
第三条 乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
人员安全问题：
1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒
后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。
3、施工作业时，必须正确佩戴安全帽。
4、严禁非施工人员进入施工场地。
5、严禁在施工现场操作一切与施工内容无关事项。
第四条合同解除
1、如乙方原因造成停工达视为乙方自动终止合同。
2、如遇国家政策或不可抗拒因素等属甲方原因影响工程无法开展，
工期顺延或解除合同。
3、如遇以上两种情况，甲方按实际验收结付已完工程款。
第五条 附则
1、本合同自双方代表签字之日起生效，具有同等法律效力。
2、本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表： 乙方代表：
年月日 年月日
施工合同 篇3
单选：
1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）
A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担
2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
3、下列说法错误的是（D ）
A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人
B、监理人有权检查施工承包人的试验室
C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议
D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权
4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位
5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位
6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。
A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。
A、经工程师批准 B、经发包人批准
C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人
8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。
A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准
C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人
9、设计合同生效的时间是指(C )之日。
A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章
C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作
10.监理合同有效期是指（ D ）
A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日
C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日
11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中
A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书
12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交
货)时限，（ D）。
A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任
13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。
A．只在授权范围发布变更指令
B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令
C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令
D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。
14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。
A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员
15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。
A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作
16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）
A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担
C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担
17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。
A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理
18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。
A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期
C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期
19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位
20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。
A．合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
多选
1、下列说法错误的有（ ABDE）
A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议
B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等
C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告
D.监理人享有对承包人的确定权
E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利
2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）
A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权
C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权
3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)
A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月
C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期
E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限
4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）
A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底
C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量
E．支付定金
5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。
A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用
B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用
C.安装工程一切险
D.建筑工程一切险
E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险
6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。
A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点
B.乙方不参加验收、不负责保管
C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用
D.甲方应按协议条款约定提供材料设备
7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。
A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付
B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行
C．施工图设计的修改需经原设计单位同意
D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回
E．委托人可独立进行设计变更事宜
8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。
A．施工前设计交底B．设计变更
C．修改预算D．参加竣工验收
E．施工管理
分析题：
某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果
表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，
问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？
2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？
由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。
有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。
施工合同 篇4
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合建筑装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的建筑装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 工程慨况
1.工程地址 ;
2.工程承包方式：
3.工程期限:开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
4.工程保修：隐蔽工程为3年，装饰工程为1年。保修期内出现的问题(属于乙方范围)所造成的直接损失和间接损失均由乙方负责。如甲方人为因素造成损坏，乙方不付责任。
5.合同价款：本合同工程造价为(大写)： 元;
6.本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣结算时一次结算。
7.质量要求：
a.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。
b.本工程如甲方需要更改主要材料，则按预算表上单价为基准，多退少补，按实计价。
c.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
d.凡由甲方自行采购的材料，设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
【有关施工合同4篇】相关文章：
有关施工合同汇编9篇12-09
有关施工合同合集八篇11-21
有关施工合同模板集合6篇12-20
有关施工合同集合七篇12-09
有关施工合同范文合集六篇11-30
有关施工合同锦集7篇11-24
有关施工合同锦集五篇11-21
有关施工合同合集十篇11-16
有关施工合同模板锦集六篇12-14
有关施工合同范文锦集9篇12-08