当前位置：学坛文库>合同协议>施工合同>水电施工合同

水电施工合同

时间：2023-01-04 10:01:18 施工合同我要投稿

立即下载

水电施工合同

相关推荐

　　随着人们法律意识的加强，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的水电施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

水电施工合同

水电施工合同1

　　发包方：

　　法定代表人：

　　承包方：

　　法定代表人：

　　依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程承包范围：根据施工图纸要求。

　　二、合同工期

　　自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。

　　三、质量标准

　　合格（按设计施工合同质量要求）。

　　四、合同价款

　　金额：_______元。

　　五、双方主要义务和责任

　　1、甲方主要义务和责任

　　（1）负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。

　　（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

　　（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。

　　（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。

　　2、乙方主要义务和责任

　　（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。

　　（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

　　（3）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。

　　（4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。

　　（5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

　　（6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。

　　六、工程进度

　　1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。

　　2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。

　　七、工程质量和验收

　　1、本工程质量要求达到合格。

　　2、乙方必须严格按照本地区工程施工图（包括设计变更图纸）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。

　　3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

　　4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。

　　5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。

　　6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。

　　八、材料、设备采购供应方式

　　1、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。

　　2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。

　　3、材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。

　　4、对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。

　　九、付款方式

　　1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的一年，以此类推）工作量的15%之内（当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

　　2、按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。

　　3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

　　4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。

　　十、工程合同价目竣工结算

　　1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。

　　2、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。

　　3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整：

　　（1）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。

　　（2）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。

　　（3）市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。

　　十一、其他

　　1、违约

　　甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

　　（1）由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。

　　（2）乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。

　　（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。

　　2、纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　3、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。

　　甲方：（公章）

　　法定代表人：（签字）

　　_____年____月____日

　　乙方：（公章）

　　法定代表人：（签字）

　　_____年____月____日

水电施工合同2

　　建设单位：(简称甲方)

　　施工单位：(简称乙方)

　　兹有工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

　　第一条：工程地点

　　第二条：工程内容

　　第三条：承包方式：

　　第四条：工程价款

　　1. 工程价款：

　　第五条：付款方式：

　　第六条：合同工期

　　1.双方商定总工期为天。

　　开工日期：年月日 ;竣工日期：年月日。

　　2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

　　(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，

　　(2)工程量变化和设计变更;

　　(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停

　　(4)不可抗力(如地震台风火灾等)

　　3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。

　　第七条：工程质量要求：

　　第八条：材料设备：

　　第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任

　　1. 甲方：

　　(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;

　　(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

　　(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙

　　方顺利施工;

　　(4)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;

　　(5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

　　(6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

　　(7)组织工程竣工验收工作。

　　2.乙方：

　　(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

　　(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;

　　(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

　　(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;

　　(5)参加工程竣工验收工作。

　　第十条：保修

　　保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。

　　第十一条：合同生效与终止

　　本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　第十四条：本合同一式份，其中：甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　甲方签字：乙方签字：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

水电施工合同3

　　发包方：xx市xx公司世纪外滩3#楼项目部（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　xx公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：

　　第一条承包范围：世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。

　　第二条承包形式：包工不包料。

　　第三条承包价款：按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。

　　第三条付款办法：

　　第五条：工程质量：必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20xx标准验收，质量必须达到合格。

　　建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20xx验收，质量必须达到合格。

　　避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。

　　若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。

　　若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。

　　第六条施工安全：乙方搞好安全生产教育，必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。

　　第七条施工工期：

　　土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。

　　第八条材料供应有关事项

　　乙方根据设计图纸，提前计划出各种材料的用量交甲方负责人，并配合甲方材料员采购，以避免材料供应不及时影响工期。

　　后购材料的材质必须符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得采购进场，更不得使用于工程中。

　　第九条文明施工：

　　1、乙方必须搞好施工现场文明施工，所有材料必须堆放整齐，存放在指定的位置，随用随收，工完料净，若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失，由乙方赔偿。

　　2、要搞好食堂卫生和职工生活；若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为，一次给予20元及其以上罚款。

　　3、若乙方人员在现场打架，一次给予100元及其以上罚款。

　　4、搞好各工种之间的配合，搞好洞口预留、埋件预埋。

　　第十条：特约事项

　　1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电，由乙方派人跟随服务，若不跟随服务，甲方可从乙方承包费中扣除服务费。

　　2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理，人人持计划生育有关证明进场，杜绝违背国家计划生育现象的发生，若在各级领导检查中查出违规行为，一切责任由乙方承担。

　　3、乙方承包期间发生的一切债权，债务均由乙方自行处理，甲方不负责任，乙方不得拖欠民工工资。

　　4、由乙方引起的甲方被批评，造成荣誉损失，根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。

　　6、本合同自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕失效。

　　7、本合同一式四份，双方各持两份。

　　甲方：代表：

　　乙方：代表：

　　20xx年月日

水电施工合同4

　　发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）

　　承包人：（以下简称：乙方）

　　为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;

　　二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。

　　三、承包范围：

　　1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。

　　2．所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。

　　3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。

　　4．上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。

　　四、合同工期：

　　1．乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。

　　2．乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。

　　五、质量标准：

　　1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还，于竣工验收后无息退还。）

　　2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。

　　3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。

　　六、安全文明施工

　　1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。

　　2.安全方面

　　乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。

　　七、合同价款及结算方式：

　　本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）

　　八、甲、乙的权利和义务：

　　1．乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。

　　3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。

　　4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。

　　5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20xx元。

　　6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。

　　7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。

　　8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失。

　　九、合同生效：

　　1．本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。

　　2．本合同一式四份，甲、已双方各执二份。

　　3．本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

水电施工合同5

　　上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，职务经理。

　　被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。

　　被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。

　　上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。

　　上诉请求：

　　请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。

　　事实与理由：

　　原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。

　　首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。

　　内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南__项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。

　　上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的_______与内_______燃气有限公司河南__项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南__项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。

　　上诉人认为，本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立承担民事责任能力，设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。

　　其次，原判要求上诉人承担连带责任于法无据。

　　原审原告张_______受雇于被上诉人王_______，张_______在受雇过程中受到伤害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南__建设工程有限公司，河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______，对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任，河南_______建设工程有限公司承担连带责任，现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。

　　总之，原判认定事实不清，要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。

此致

　　_______中级人民法院

　　上诉人：_______燃气有限公司

　　_____年_____月_____日

水电施工合同6

　　发包方（下称甲方）：________

　　承包方（下称乙方）：________

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1.1工程名称：________________

　　1.2工程地址：________________

　　1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　1.4工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）

　　第二条工期

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

　　第三条工程质量标准

　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

　　第四条合同价款

　　本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

　　第五条工程款支付

　　合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

　　第六条设计变更

　　6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　第七条双方职责

　　7.1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用。

　　（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

　　（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

　　（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

　　（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　第八条安全施工

　　8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

　　8.2乙方必须进行安全文明施工。

　　8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　第九条关于工期延误

　　9.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

　　（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

　　（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　（4）设计变更和工程量增加；

　　（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

　　（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

　　9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

　　第十条合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效与终止

　　第十二条合同份数

　　12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

　　12.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电施工合同7

　　工程名称:___工程___#楼

　　甲方:___建筑安装有限责任公司

　　乙方:

　　签订日期：____年____月____日

　　为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。

　　一、工程名称：___工程___#楼。

　　二、工程地点：__路以西，__路以北。

　　三、承包范围：施工蓝图内的安装工程。

　　四、施工日期：________年2月20日至________年6月5日

　　五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地

　　六、承包方式：包清工

　　七、承包价格：按建筑面积，51#、53#、54#楼每平方米元计算。(建筑面积计算执行国家标准GB/T50353-20xx)（如地暖盘管建设单位甩____项，本工程以建筑面积乘以____元/平方米计算。）

　　八、甲方的权利及义务：

　　1、负责材料的供应，因材料不合格给乙方所造成的损失由甲方负责；

　　2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系；

　　3、甲方施工期间负责乙方生活费，结账时扣除，春、秋、寒假时保证工人工资足额发放；

　　4、负责工程质量的监督；出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责；甲方并追加损失的1～2倍罚款；对于已施工完毕的工序，因甲方原因造成的返工，整改或增加工程量，甲方向乙方支付相应的人工费；

　　5、甲方造成的因材料不及时或其他原因造成的停工；在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿；并顺延工期；

　　6、甲方发现乙方浪费材料，按原物价的2倍罚款；

　　7、甲方负责大型施工用具和工具耗材、两台切割机及施工电缆，并负责乙方施工人员临舍用电、用水的费用，做饭用电计费；

　　九、乙方的权利及义务

　　1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度；

　　2、乙方根据工程组织人员,进行施工；

　　3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.

　　4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。（图纸变更，根据实际情况工期顺延）

　　5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。

　　6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必须达到验收标准；

　　7、做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑物内大小便，发现一次罚款50元/次。

　　8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。

　　9、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。

　　10、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。

　　11、乙方自备小型工具。

　　十、付款方式：

　　①、在施工期间，工人以生活费600元/人月发放。所支付生活费及借支在结账时扣除；

　　②、框架完成付总人工费的30%；

　　③、主体完成验收后付到总人工费的40%；

　　④、工程竣工验收合格交用户后20天内付到总人工费的95%，留5%待使用一个采暖期无问题后付清。

　　⑤、麦收、秋收年放假时，要确保人工费的支付否则后果由甲方负责；

　　十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，（安全帽、安全带）如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。

　　十二、补充说明

　　1、施工内容：

　　（1）按照本工程图纸的设计及现行规范的要求进行安装的施工。

　　（2）乙方无偿负责所有现场临电维护管理。

　　（3）临时用电前期就位安装，按零工另计。

　　（4）零工按技、壮工均工资100元/工日计算。

　　（5）如乙方原因达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%。

　　（6）消防系统部分甩项（管线安装甩项，预埋、预留不甩）

　　（7）弱电部分只予留预埋线管、线盒、传铁丝、箱体安装；

　　2、施工要求：

　　（1）所有的安装工程必须符合设计要求及规范规定。必须按本工程图纸设计及现行规范的要求预留及安装所有的水、电、暖工程。

　　（2）避雷及接地要求：人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

　　（3）开关、插座安装：对于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正确再固定稳埋；暗装盒子口或箱口，应与墙面平齐，不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好；用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平，盒子收口平整。

　　（4）执行国家规范的行业规定进行维修，必须及时到达。

　　（5）水、电、暖安装及调试按照国家现行的规范及行业标准进行。

　　十三、

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　2、本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。

　　3、如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。

　　甲方代表：乙方代表：

　　身份证号：身份证号：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：____年____月____日

水电施工合同8

　　合同编号：_________________

　　发包人：_________________（发包人名称）

　　承包人：_________________（以下称发包人）

　　拟修建_____________工程，接受了_____________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_____________年_____________月_____________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_____________，水利水电工程施工协议书。

　　1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

　　2、本合同包括下列文件：_________________（示例）

　　（1）协议书（包括补充协议）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标报价书；

　　（4）专用合同条款；

　　（5）通用合同条款；

　　（6）技术条款；

　　（7）图纸；

　　（8）已标价的工程量清单；

　　（9）经双方确认进入合同的其他文件。

　　上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

　　3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

　　4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

　　5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办—理公证或鉴证手续后生效），协议书《水利水电工程施工协议书》。

　　6、本合同一式_____________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_____________份，发包人执_____________份，承包人执_____________份，其余副本由发包人分送有关单位。

　　发包人（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_________________地址：_________________ 网址：_________________电话：_________________电传：_________________传真：_________________电报挂号：_______________邮政编码：_________________开户银行：_________________账号：_________________

　　承包人（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_________________地址：_________________ 网址：_________________电话：_________________电传：_________________传真：_________________电报挂号：_______________邮政编码：_________________开户银行：_________________账号：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

　　签订地点：_________________签订地点：_________________

水电施工合同9

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方同意由乙方承包xx项目

　　水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　_________

　　二、工程地点：

　　_________

　　三、承包范围及工作内容：

　　室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。

　　四、承包方式

　　承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

　　各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）

　　（1）室内水电工作内容：

　　1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。

　　2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。

　　3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。

　　4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；

　　5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；

　　6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。

　　（2）其他事项：

　　A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；

　　B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；

　　C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；

　　D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；

　　E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；

　　F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。

　　G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。

　　五、承包单价及结算方式：

　　1、承包单价：

　　该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价元/㎡。

　　2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。

　　3、结算方式：

　　本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；

　　结算条件

　　合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；

　　质量缺陷处理全部完成；

　　所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；

　　工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。

　　六、付款方式

　　（一）甲方工程款支付：

　　1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。

　　2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%

　　进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%

　　进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%

　　进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%

　　进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%

　　工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。

　　3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。

　　4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。

　　5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。

　　七、材料条款

　　1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。

　　2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。

　　八、双方职责

　　双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；

　　（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；

　　（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；

　　（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；

　　（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；

　　（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；

　　（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。

　　（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

　　2、乙方职责

　　（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；

　　（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；

　　（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；

　　（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。

　　（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；

　　（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；

　　（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；

　　（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。

　　（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。

　　（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

　　（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。

　　九、安全

　　乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。

　　十、争议处理

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；

　　2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。

　　十一、合同期限

　　本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。

　　十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　身份证号：

　　电话:

　　日期：

水电施工合同10

　　工程名称：

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　为了更好地完成同安泰吉运动器材厂房工程施工任务，本工程水电施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着双方自愿原则，经双方协商，签定本施工合同，望共同信守执行。

　　第一条：承包范围

　　甲方施工范围内同安泰吉运动器材厂房工程的所有水电施工项目。

　　第二条：承包方式及承包内容

　　承包方式为包工包料，具体承包内容包括：

　　1、水电施工人工费；

　　2、水电施工材料：包括给、排水管、避雷材料、预埋电管及电缆线；

　　3、水电施工机具：包括弯管器、万用表、手电锯、切割机、电钻及其它手工工具；

　　4、照明用具：碘钨灯、灯管、电源线。

　　第三条：承包单价

　　按总价的8%做为承包总价，合计人民币万元（2241万元*8%=万元），大写：人民币壹佰柒拾玖万贰仟捌佰元整。

　　第四条：工程量结算及付款方式

　　1、工程量按施工图纸及变更单（包括设计变更单、工作联系单）计算；

　　2、工程量每月25日前结算一次，由项目部预算人员根据每月完成情况如实结算（每月结算时限为月初至月底），并开具结算单，交给施工负责人，由施工负责人开具分项工程签证任务单，经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后送交项目财务人员进行工资结算；

　　3、工程款每月支付一次，当月工程款在下月底之前支付其80%；（乙方应把该款首先解决工人的工资，并向甲方提交本班组工人签字的工资表，在甲方监督下发放工资）

　　4、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已施工完的水电总价款的90%，剩余款项在本工程所有水电工程完工后三个月内结算付清；

　　5、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费，甲方在每月工资结算时由项目财务人员直接扣缴。（如乙方付材料发票给甲方，甲方不得收取劳务费）

　　第五条：施工材料及劳动力要求

　　1、本工程为包工包料，施工所需材料均由乙方自行购买，乙方必须根据本工程合同，采用合格建筑材料，若本工程有指定品牌，乙方必须购买合同指定的品牌；

　　2、施工期间乙方必须保证不影响土建工程施工进度，合理安排相应数量的水电工人进场施工；

　　3、乙方的施工进度无法满足施工要求时，必须按项目部的要求加派水电工人进场施工；如遇砼浇筑时，乙方必须安排至少一个水电工人进行护管工作。

　　第六条：双方职责

　　一、甲方职责：

　　1、负责现场总体协调指挥，监督并指导乙方在施工质量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。

　　2、制定进度计划并下达给乙方施工人员。

　　3、对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。

　　4、提供施工用电、用水、垂直运输机械、外脚手架。

　　5、提供雨天施工所需的雨衣。

　　6、按合同约定支付乙方进度款。

　　7、给乙方施工人员提供生活住宿、食堂及卫生设施。

　　二、乙方职责：

　　1、遵守现场纪律和规章制度，上岗人员须持证上岗并佩带工作证；

　　2、服从甲方施工安排，保证有足够的人力来完成本工程施工任务，不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。

　　应自备劳保用品（包括防护眼镜、雨鞋、手套、口罩等）以供自己班组工人安全使用。安全帽由项目部统一配置，费用由乙方承担；

　　3、服从甲方的现场指挥与管理，严格按水电施工方案施工，负4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、

　　第七条：工程质量要求

　　（略）

　　第八条：施工进度要求

　　责本班组的现场施工组织与各项管理工作，按期保质保量完成施工任务；不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活、生产现场，一经发现每次处以50元的罚款并立即清出现场，如不自觉清出的将交由公安机关处理；按劳务管理要求自行组织施工工人，按期发放工人工资；负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作；自备水电施工所需的施工机具、手工工具及照明灯具；按合同约定组织水电材料进场；按现场要求做好文明施工及成品保护工作；负责由于自身原因造成的质量缺陷的处理及费用。负责本班组工完场清工作。

　　负责本班组施工所产生的建筑垃圾的及时清理和清除，并及时运至地面指定位置；工人进场立即到项目部办理登记手续，领取项目部统一规定的黄色安全帽、出入证，其费用由乙方承担，结帐时甲方财务直接扣回；负责砼施工过程中的护管工作；按现行施工规范及项目部水电施工方案施工；按现行验收标准，水电施工质量必须达到合格等级。乙方应组织和准备足够的水电材料、施工机具及施工人员，保证按甲方进度计划组织施工；晚上必须加班施工至22︰00；具体进度安排由项目部根据实际情况确定，乙方必须无条件服从。

　　第九条：施工安全要求及约定

　　1、乙方应严格按现行《安全操作规程》组织施工，服从甲方的现场安全管理。杜绝违章指挥、违章作业行为。

　　2、凡因乙方的原因引起的安全事故，乙方应承担其经济法律责任。由于非乙方原因引起的安全事故，甲方负责协调由责任方负责赔偿损失。如发生意外安全事故，按单项医疗费计，叁仟元内由乙方自理，超出叁仟元以上的部分由甲方负责70%，乙方负责30%费用。若发生乙方原因造成的`伤残、死亡事故，双方各承担一半费用（包括相关部门的罚款）。若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故，由甲方及责任方各承担一半费用（包括相关部门的罚款）。

　　第十条：生活设施的使用管理

　　1、生活设施由甲方统一安排与管理，乙方必须无条件服从。生活设施供施工人员使用，非本工地施工人员禁止进驻使用。

　　2、甲方统一办理食堂，乙方不得私自起炉灶，违者予以罚款。

　　第十一条：奖罚条款

　　1、工期奖罚：乙方未能按甲方进度计划完成施工者，每拖延一天，处罚1000元，属于甲方引起的拖延由甲方负责。

　　2、质量安全奖罚：

　　1）施工质量未能达到本合同约定的质量标准时，甲方将给予乙方承包总额5%的罚款处罚；

　　2）施工中若乙方不按甲方的要求整改质量安全隐患，甲方有权按《项目部质量安全管理办法》给予处罚，并采取必要的措施来确保整改落实。

　　3、乙方施工中应注意爱护公物、成品，凡现场发现损坏施工机具等不良行为者，甲方可给予处罚：

　　1）由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的，按市场材料价格赔款。

　　2）甲方交给乙方使用的施工机具，乙方应妥善保管。凡是乙方人为故意损坏者，除责令修理完好外，还给予罚款。

　　3）凡盗窃材料、施工机具者，除予罚款外，并视情节移交当地公安机关处理。

　　4）损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外还给予罚款。

　　4、未按厦门劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件受到有关部门处罚者，乙方自行承担受处罚的费用，乙方不得有异议。

　　5、对甲方要求乙方整改、处理的事宜，乙方不能按甲方要求的进度、质量及安全文明施工管理要求组织施工，甲方有权单方终止合同，清理退场，另派施工队伍进场施工，工程款按实际完成量和承包单价的80%结算，余额部分作为另派施工队伍进场费用。

　　第十二条：其它约定

　　1、本工程水电施工期间，若发生连续停工超过三个月，如甲方向建设单位成功索赔有关停工造成的经济损失，乙方应享受相应的赔偿金；

　　2、乙方未尽到相应职责，甲方另外派人完成时，所花费用按三倍扣罚，结帐时甲方直接扣回。

　　3、甲方安排乙方完成的承包内容以外的工作，按点工结算，点工单价为100元人民币/工日，每工日均按8小时计算。点工款项随当月工程款一起结算并支付，每月点工款按100/%支付，不留余额。

　　4、由于甲方原因造成乙方损失的，按实际情况以点工补偿，点工补偿数额视具体情况双方协商确定。

　　第十三条：本合同自签订之日起乙方应在三天内组织满足施工要求的足量水电材料进场，并组织满足施工要求的足量的施工人员作好准备。

　　施工人员具体进场时间由甲方另行通知，乙方必须按时进场，水电工程全部完工后一星期内，乙方施工人员及剩余水电材料必须全部退场。

　　第十四条：违约责任

　　本合同自双方签订之日起生效，甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自职责及合同约定，如一方不全面履行自身职责及合同约定即被视为违约，违约一方应向对方赔偿壹万元人民币及因其违约引起的相应经济损失，并承担法律责任。

　　第十五条：合同的终止及终止条件

　　1、双方履行完各自的责任和义务后，本合同自行终止。

　　2、一方违约并经协商无效后本合同自行终止。

　　第十六条：未尽事宜

　　双方在施工过程中另行协商解决。

　　第十七条：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　签字时间：年月日

水电施工合同11

　　发包方：______________（以下简称甲方）

　　承包方：______________（以下简称乙方）

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一、承包方法

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　2 工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　二、工程进度

　　按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三、质量上

　　项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四、安全上

　　必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

　　五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理

　　六、文明卫生

　　1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　七、罚款制度

　　施工不带安全帽罚款____元/人次；帽带不扣罚款____元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次；悬空抛物罚款____元/人次；井字架吊篮乘人罚款____元/人次；宿舍内私拉电线罚款____元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收；点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款____元；在新建楼内大便罚款____元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。

　　八、合同期内乙方必须信守合同

　　如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　由甲方负责一定的用电费用（____度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　九、付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过____元，其余到竣工验收后按总承包金付足____%，余____%在竣工验收后一年内付清。

　　此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方（签章）__________乙方（签章）__________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

水电施工合同12

　　发包方：（简称甲方）______

　　承包方：（简称乙方）______

　　经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：

　　一、工程项目内容地点：易家墩街陈家墱社区内

　　1、工程名称：室内维修装饰

　　2工程内容：室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚

　　2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30％，其后按工程进度付款：余下3％验收合格无质量问题一次付清。

　　二、工程价格：

　　1、厨卫墙面采用：250×330内墙瓷片铺贴。

　　2、卫生间、厨房地砖采用：300×300防滑地砖。

　　3、铝合金无烟灶台180元／㎡。

　　4,内墙涂料立帮美得丽600,23元／㎡

　　4、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商定价结算。

　　三、甲方责任：

　　l、甲方负责现场施工质量监督。

　　2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。

　　3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。

　　4、甲方负责施工中水电供应,确保乙方施工所需水电供应。

　　5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地

　　6,若甲方更改项目,应承担一切费用。

　　四、乙方责任：

　　1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。

　　2、乙方施工必须保证质量。

　　3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。

　　4、施工期间，乙方应保证安全施工、

　　5：乙方必须服从甲方人员管理

　　五、施工工期：

　　自二Oxx年x月x日起正式施工至二Oxx年x月x日止全面完工，共计______

　　六、付款方式：

　　1、乙方进场后首付工程款总金额的30％；

　　2、竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清；

　　3、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。

　　七、工程验收：

　　1 , 乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收、

　　2 , 验收标准以国家相关验收评定标准为依据、

　　3 , 因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延、

　　八、合同期限：

　　1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,

　　2 、合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁、

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方代表签字：______

　　乙方代表签字：______

　　立合同日期：20xx年x月x日

水电施工合同13

　　发包方(下称甲方)：

　　承包方(下称乙方)：

　　第一条工程项目概况

　　1.1工程名称：文化苑小区水电安装工程

　　1.2工程地址：文化苑小区

　　1.3承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　1.4工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

　　第二条工期

　　1、乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

　　第三条工程质量标准

　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

　　第五条合同价款

　　本合同价款按___万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照_____年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

　　第六条工程款支付

　　第七条设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　第八条双方职责

　　甲方职责

　　(1)按时提供施工工作面给乙方使用。

　　(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

　　(4)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

　　(5)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

　　(6)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　第九条安全施工

　　9.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

　　9.2乙方必须进行安全文明施工。

　　9.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　9.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　第十条关于工期延误

　　10.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

　　(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

　　(2)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　(4)设计变更和工程量增加；

　　(5)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

　　(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

　　10.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

　　第十一条合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条合同生效与终止

　　第十三条合同份数

　　13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

　　13.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

水电施工合同14

　　发包方：法定代表人：

　　承包方：法定代表人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：工程承包范围：根据施工图纸要求。

　　二、合同工期

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。自本项目监理单位发出的开工令起____日历天。

　　三、质量标准合格

　　（按设计施工合同质量要求）。

　　四、合同价款

　　金额：_______元。

　　五、双方主要义务和责任

　　1、甲方主要义务和责任

　　（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

　　（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。

　　（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。

　　2、乙方主要义务和责任

　　（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。

　　（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

　　（3）认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。

　　（4）在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。

　　（5）工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

　　（6）乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。

　　六、工程进度

　　1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计____日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。

　　2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面停工指令直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。

　　七、工程质量和验收

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　1、本工程质量要求达到合格。

　　3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

　　5、验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。

　　八、材料、设备采购供应方式

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　1、本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。

　　2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。

　　九、付款方式

　　1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款的比例应控制在当年（指合同签订后的________年，以此类推）工作量的15%之内（当年工作量在1000万元以上的，比例应适当调低）。当工程款支付到合同款的50%（含工程预付款）时，刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　3、保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

　　十、工程合同价目竣工结算

　　1、工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。

　　2、本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。

　　3、合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整：

　　（1）在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。

　　（2）在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。

　　（3）市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。

　　十一、其他

　　1、违约风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

　　（2）乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。

　　（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。

　　2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　3、本合同一式_____份。其中正本_____份，双方各执___份，副本___份，双方各执____份。

　　甲方：（公章）法定代表人：（签字）________年____月____日

　　乙方：（公章）法定代表人：（签字）________年____月____日