施工合同书(通用15篇)
随着时间的推移，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的施工合同书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同书1
甲方：_____
乙方：_____
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济民法典》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：
一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工
二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部
三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。
六、工程量的`计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工：符合市____市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。
十、工期：天。
十
一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。
十
二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十
三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)
甲方：_____乙方：_____
甲方代表：_____乙方代表：_____
________年____月____日
施工合同书2
甲方：____________
乙方：____________
为建设好农村道路，按时、按质、按量完成做水泥路任务，经甲乙双方代表协商，达成如下同条款：
一、工程座落：
二、该工程包工包料，每公里______元，预计做水泥路长约公里，路做完工后，按实际验收丈量为准付款。
三、工程质量路宽4米，厚18公分，路混泥土为C25。
四、该工程定______年______月______日开始动工，完工时间定______年______月______日完工（时间一个月）。
五、付款方式：本合同签订之时四方预付30%现金给乙方备料，进场等费用，在施工过程中四方按乙方所做路进度付50%现金，工程完工后结算时，验收后一个月内付清20%工程款。
六、甲方负责处理现场路面一切障碍物，保证乙方顺利施工。
七、甲方负责水、电到工地，乙方负责水、电费。
八、违约责任：甲方如有违约造成乙方停工，就施工的有关规定处理，乙方如不按时完工，按施工有关规定处理。
九、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方必须在三天内派人验收，超出三天后不验收就等于该工程合格。
十、本合同一式五份，本合同经甲乙双方代表签名，任何一方都不得反悔，否则违者要负一切法律责任。
甲方：____________乙方：____________
代表人：____________代表人：____________
______年______月______日
施工合同书3
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
一工程概况
1.工程地点
2.工程施工内容(见附表：工程预算表)
3.工程承包方式，双方商定采取乙方包工、包预算表施工项目中全部材料的承包方式。
4.工程期限为 天
开工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
二合同价款
本合同工程造价为(人民币)金额大写为 。以上款项不含代购及不确定项目，代购及不确定项目最终结算以规定标准为依据，以实际发生量结算。以上金额均为税前报价。(详见附表：工程预算表。)
三施工图纸
施工图纸由甲方设计施工图纸及效果图。
四甲方工作
1.开工前二天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
2.提供并保证施工期间的用水、用电;
3.负责协调施工项目与城管、消防及项目所在地物业之间的关系并办好相应的手续;
4.如需拆改原建筑的结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的.审批手续;
5.施工期间甲方仍需部分使用该区域的，负责做好现场的保卫及消防等工作。
6.参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、工程阶段验收、工程竣工验收。
五乙方工作
1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
2.严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
3.保证施工现场的整洁，工程验收前负责清扫施工现场。
4.严格保证施工质量，所用材料保质保量。
六工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
七材料供应
按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
八工期延误
1.对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗拒力;
(3)甲方同意工期顺延的其它情况。
2.因甲方未按合同的约定完成应负责的工作而影响工期的，工期顺延。
3.甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4.因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担。
九质量标准
双方约定本工程施工质量按《装饰工程质量规范》(QBP6016—97)标准执行。由甲方提供的材料、设备质量不合格而造成的工程质量问题，乙方不负任何责任。
十工程验收和保修
1.双方约定在施工过程中对工程所用材料进场进行验，并在单项工程完工进行单项验收。
2.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内提供书面工程验收单。出具工程验收单后，三日内结清工程尾款。在工程款结清后，办理移交手续(见附表：工程结算单);
3.本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。如甲方未按规定结清尾款，则视为自动放弃保修。
十一工程款支付方式
2.工程过半是指：框架工程完成，除定制项目外均以完成。
十二违约责任
1.合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;
2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
3.因一方原因，造成合同无法继续发生履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
4.甲方未能按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天应向对方支付违约金为5天以上，乙方有权撤离工地，由此造成工程延期，由甲方负责。
5.由于乙方原因，致使工程延误，每延误一天向对方支付工程总额的千分之一作为违约金。
十三合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第1种方式解决;
1.向保定市工商局合同仲裁委员会申请仲裁;
2.向保定市人民法院起诉。
十四注意事项
施工期间，甲方将场地钥匙交给乙方施工队负责人负责保管。
十五附则
1.本合同经甲、乙双方签字后生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.合同履行完后自动终止。
4.工程变更所立协议与本合同同样有效。
5.本工程所发生款项以附表《工程预算表》为准，最终结算以实际所发生工程量结算。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
身份证号码：____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
施工合同书4
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
年 月
根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国矿山安全法及其他有关法律、行政法规等的有关规定，结合 公司煤矿生产的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程概况
以甲方安排的施工图为准
第二条 工程单价确定原则
⒈直接工程费
⑴人工费及调差：
按（20xx基价）定额计取,其中：
①井下直接工单价：按（20xx基价）58.32元/工计算，按83.57-58.32=25.25元/工调差。风镐落岩按放炮落岩的1.5倍计算，震动炮配合风镐落岩按放炮落岩的1.35倍计算。
②井下辅助工单价：按（20xx基价）47.75元/工计算，按70.89-47.75=23.14元/工调差。
③地面辅助工单价：按（20xx基价）27.91元/工计算，按45.08-27.91=17.17元/工调差。
⑵材料费
以预算直接工程费中的材料费为基数不调差，一般支护按100%参与取费，工字钢（U形钢）乘0.7系数后参与取费，钢轨乘0.35系数后参与取费。
⑶机械使用费：
①风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机由乙方自备。煤电钻由甲方采购，乙方严禁自购，只能向甲方领取，在结算中全额扣除，以上设备不调差。
②硐室按机械使用费的80%参与取费，其它巷道按机械使用费的60%参与取费，机械使用费不计入总额。
③自备机械的一类费用（设备折旧费、大修费、经修费）直接加入总额，不调差。
⑷井巷工程辅助费：
实进巷道按预算中井下辅助人工的60%计取。
⒉企业管理费：【1】×15.71％。
⒊利润：【1＋2】×7.26％。
⒋组织措施费：【1＋2＋3】×5.83%，其中临时设施由乙方自行解决。
⒌规费：【1＋4】×7.95％。
⒍人工价差：按规定计算
⒎税金：【1+2+3+4+5+6】×3.35％
⒏机械经修费(含取费及税金): 掘进机（含二运皮带）及工作面后第一台运输设备的维护费用全部由乙方负担，机掘岩巷按每米240元加入总额中,机掘半煤岩巷及煤巷按每米200元加入总额中,炮掘和风镐掘按每米40元加入总额中。
⒐铺管人工费(含取费及税金):2寸每米9元,4寸每米18元，直接加入总额中。
⒑涌水调整(含取费及税金)：
①下山：涌水5－10立/小时,每米增加50元, 涌水<15立/小时,每米增加100元, 涌水<20立>20立/小时,每米增加200元, 涌水>30立/小时,每米增加300元。
②上山及平巷：涌水按下山的1/3调整。
⒒工程劳务单价：【1+2+3+4+5+6+7+8+9+10】。
第三条 工程质量、进度要求
1、必须按工程设计和施工图纸的要求及井下《作业规程》组织施工。
2、按照《煤矿井巷工程施工质量标准及验收评比办法》验收，要求分数90分以上。
3、标准化范围：从局扇起至工作面范围内及乙方料场的标准化由乙方负责。
4、质量奖罚
按照晋辽公司的规定执行。
5、进度要求
完成甲方下达的生产计划。
第四条 预算、开工、验收及结算
1、工程开工前，乙方编制施工图预算并附各矿总工程师签字的施工图及相关技术参数，预算报计划处审核。
2、如巷道参数有变化，需重新编制上报工程预算进行审批，结算时分段计价。
3、单价确定后由施工单位编制工程开工报告，经审批后方可开工，否则一律不予结算。
4、工程量验收：由公司调度牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负责人共同验收。
5、工程质量验收：由安监局牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负责人共同验收。
6、每月工程验收后乙方编制“工程结算单”，经矿里有关领导及部门审批签字后报公司计划处。
7、每月只对成巷部分进行验收和结算。由于乙方上报不及时而影响结算由乙方负责，并按总结算额的2%罚款。
8、结算金额确定后乙方据此开具正规发票到财务部办理挂帐手续。
第五条 材料
1、工程材料：施工中所需的材料由甲方下达当月单位工程材料计划，乙方持领料单（注明工程名称）经甲方审批后，到供应部门办理领料手续，甲方负责将材料运到井下指定地点。乙方必须遵守甲方材料使用管理制度，施工中不准偷工减料和损失浪费，月末根据进尺和定额确定材料消耗数量，超出部分按现价在结算中扣除。因地质条件变化多发生的材料要有签证。
第六条 安全管理
1、严格贯彻执行煤矿三大规程，精心组织施工，保证安全生产。
2、乙方违反有关安全规范和安全条例，甲方按有关规定进行处罚。
3、在生产过程中必须参加甲方组织的一切安全活动并遵守甲方的一切规章制度。由于乙方责任造成生产、生活中的一切人身事故及经济损失均由乙方负责，费用由乙方全部自理，甲方概不负责，并赔偿给甲方及第三方造成的一切损失。
第七条 乙方权力和责任
1、建立组织机构，配齐管理、技术、安全人员。建全各种规章制度。
2、必须严格遵守甲方各项管理制度。
3、保证完成甲方下达的作业计划。
4、乙方使用的所用设备日常维护和小修由乙方负责（包括绞车、皮带机等），如由于乙方原因造成的损坏，甲方将视情况给予处罚。
5、必须召开班前会进行安全教育。
6、如发现地质条件有变化要及时向甲方汇报，并采取相应措施。
7、配备技术员，负责编制《作业规程》、各种安全技术措施，及时报甲方审批和贯彻执行。负责施工队的技术工作。
8、负责全队的.安全工作。
9、生活用水、电、煤等费用由乙方自理。
10、乙方自行组织人员施工，必须配齐特殊工种人员和生产人员，并对所组织人员承担一切待遇及人身事故之责任。
11、按规定对所辖人员进行技术业务培训并承担各种培训费用，按规定为所辖人员办理各项保险。
12、负责所施工范围内的风水管路接设和维护工作。
13、乙方必须执行甲方安全管理规定，在甲方指导安排下，做好局部通风、瓦斯、水、火、尘等灾害防治工作。
14、有权拒绝甲方任何人员的违章指挥。
15、按规定为全部工作人员配发合格的各类劳动防护用品。
16、严格执行火工品领退制度和使用制度，确保不发生火工品丢失、浪费、被盗事件。
17、管理和使用好井下各类安全设施、通风设施，保证各类设施的正常有效运转。
18、严格执行劳动用工合同制度，与所有人签定劳动用工合同。
第八条 甲方权力和责任
1、负责开工前各系统具备施工条件。
2、负责地质、测量及贯通工作。
3、无偿提供更衣箱、矿灯、自救器、洗浴场所。
4、负责提供设计、图纸、地质资料、变更情况。
5、审批乙方编制的作业规程和安全技术措施。
6、有权对承包人的各项工作进行监督、检查，对承包人违反规定的施工生产行为有权制止及处罚。
7、有权监督乙方的工资发放。甲方将工程款转给乙方后,乙方必须保证在5日内将工资全额发放到职工手中,否则甲方用乙方的抵押金支付工人的工资,并从下月的工程款中扣除相应的金额打入抵押金中。如出现两次不能按时全额发放工资，甲方有权中止合同，并按乙方违约处理。
第九条 合同解除
乙方有下列情形之一时，甲方有权终止本合同，并不承担任何责任。
⑴因管理和组织不善乙方未能按期完成甲方所下达的工程计划。
⑵乙方施工的工程质量未达到国家级标准。
⑶乙方人员无视甲方有关规定，安全管理混乱、“三违”现象严重、安全隐患排查整改不到位、造成重大安全生产事故等。
⑷因不可抗力或政策突变致使合同不能履行时。
第十条 其他
1、施工单位与甲方签定合同前，每个掘进组交五十万元的抵押金，用于处理突发事件和乙方违约行为。
2、如因上级主管部门要求终止施工，则乙方所完工程，甲方据实给予验收结算。
3、公司领导及各部门罚款由乙方当月向 缴纳现金，否则由财务部按双倍从结算中扣出。
4、乙方承担的材料、设备及配件
材料：劳保用品、扳子、钳子、铁锹、镐、斧、锯、钎头、钎杆、风镐尖、钻杆、中间箍、钻头，截齿、齿座、掘进机（含二运）及工作面后第一台运输设备的维修、维护所需油管、油类、胶带、刮板等一切材料。
设备：风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机及自备掘进机（含二运）
配件：自备机械、掘进机（含二运）及工作面后第一台运输设备所发生的全部配件。
5、乙方自备物质需由甲方采购时，乙方单独向甲方报计划，甲方单独招标采购。
6、对1米以上的断层、陷落柱进行现场鉴定，制定单价。
7、本合同双方签字盖章后生效，合同期为一年。
8、本合同一式5份，甲方4份，乙方1份。
第十一条 争议解决方式
因执行本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，由工程所在地法院管辖。
第十二条、本合同未经公司审批并加盖 公司合同审查专用章无效。
第十三条 本合同解释权归 。
甲方：(公章) 乙方：(公章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委 托 人：(签字) 委 托 人：(签字)
年 月 日 年 月 日
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
年 月
施工合同书5
发包单位：公司(以下简称甲方)
承包单位：XX公司 (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：公司院内环境景观绿化工程
2、 工程地点：市县路号
3、 工程承包方式：包工、包料、护成活、包工期、保质量、保安全
二、 工程价款
1、 合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为万 元整，竣工后据实结算。
2、 合同价款涵盖内容为：
(1) 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、护等全部内容。
(2) 绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量
后，方可外运。
三、施工工期
1、本工程计开工时间 年 月 日。
2、本工程预计完工时间 年 月 日。
3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币 元。甲方可从乙方的工程款内扣付。
四、工程支付
苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。
五、工程质量
1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;
3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;
4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。
六、甲方责任
1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。
2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。
3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。
4、按合同约定支付工程款。
七、乙方责任
1、按甲方审定的.设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。
2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。
3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。
5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方承担。
6、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。
8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。
9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方有权终止合同。
10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。
八、材料的供应
1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。
2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满，无病症现象。
3、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。
九、工程质量检查验收
1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方无条件重植。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。
3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。
十、违约
1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延;乙方违约，工期不得顺延。
3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
十一、养护
1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的养护工作。
2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。
3、如乙方派人养护苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方应补种。
4、因死亡而重新更换的苗木，需经过________年的养护后予以确认。
十二、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时可向____市仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。
十三、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
施工合同书6
发包人：_________________下称甲方承包人：_________________铝合金门窗负责人下称乙方
我公司承建的宝新丽厂房工程,将厂房c幢及宿舍楼的铝合金门窗及附属配套项目由承包人以包工包料形式施工。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的精神,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,为明确双方责任,确保工程的质量及安全文明生产,经甲乙双方协商同意,订立如下协议,以共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：_________________“宝新丽厂房”厂房c幢及宿舍楼的铝合金门窗及附属配套项目。
2、工程地点：_________________澄海区澄江公路上华王厝路段西侧。
二、承包范围和工程内容
1、厂房c幢及宿舍楼的所有铝合金门窗、组合窗。
三、质量要求
(一)、材料要求,所有铝合金都采用坚美系列型材喷深灰色面漆：_________________
1、铝合金推拉窗,采用82系列型材1.2mm厚,配5mm厚海蓝色玻璃;
2、铝合金推拉或平开门,采用86系列型材1.6mm厚,配8mm厚海蓝色玻璃;
3、铝合金平开窗,采用50系列型材1.4mm厚,配5mm厚海蓝色玻璃;
4、铝合金组合窗,采用坚美系列：_________________框料用120_____50_____3及100_____44_____1.6型材,配5mm厚海蓝色玻璃;
5、铝合金明框玻璃幕墙按照送审的设计方案施工。
(二)、质量及施工工艺要求：_________________
1、普通铝合金门窗安装必须严格按照广东省标准《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(dbj15-30-20xx),普通铝合金门窗安装必须严格按照广东省标准《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(dbj15-30-20xx);
2、成品防火门应选用定点厂家优质产品;
3、门窗的气密性及防水性都应满足规范要求。
四、承包价格及工期
按甲方指定的材料及施工图要求施工,以包工包料形式,按实际施工量的平面投影计算面积：_________________
1、厂房c栋铝合金推拉窗约248.5m2为230.00元/m2；宿舍楼约853m2
为240.00元/m2总造价约26万元。玻璃如果需要钢化按实另计。
2、工期：_________________自20xx年5月20日开工至7月30日基本完成承包的工作量。
门窗框及叶扇安装，应按施工进度并根据现场实际情况及时完成。
五、付款方式：_________________
甲方按乙方的工程施工进度付款。合同签订10天内付给30%的备料款8万元，门窗框安装基本完成再付给20%的工料款5万元，门窗扇全部安装完成再付给20%的工料款5万元，工程竣工验收后15日内结算清楚，扣余30%的工料款作为保证金后付给增加项目的工料费，其保证金在工程竣工验收后一年内全数付清。
六、甲方义务
1、提供相应的施工图纸，帮助乙方熟悉施工图内容。
2、做好现场的`工序衍按协调工作，做到安排合理，以保证各工序的顺利施工。
七、乙方义务
1、应严格认真执行图纸的内容，做到用料合理，质量可靠，垂直平整均应满足规范要求。
2、服从现场管理人员的指挥，遵守工地的各项规章制度，合理使用机具，严禁违反安全操作规程，否则造成的事故一概由乙方自行负责。
八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议签订之日起生效，至付清承包工料款时自然失效。
九、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方代表：_________________乙方代表人：_________________
____年____月____日
施工合同书7
立合同单位： （以下简称甲方）
（以下简称乙方）
甲方生产安全隐患主要表现 ，主要部位 ，整改内容 。
工程总预算： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（ 元）
其中：（1）材料费 元，(2)人工及运输费 元。
为明确责任，按质按量完成施工任务，结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商，签订如下条款共同信守。
一、甲方应给乙方提供施工便利，并确定一名工程负责人协调配合施工具体事宜。
二、付款方式：甲方分别按 ，余额工程款等完工验收合格后结清，并预留质量保证金 万元，时间自完工验收合格之日起 月。
三、在施工中，甲方应指定专人负责质量检查，发现乙方不按施工要求施工时，应给予指出，乙方应认真听取甲方意见进行纠正，否则，甲方有权视工程情况建议财务部门折扣工程款。
四、材料要求：用于本工程的主要材料，安装前必须经过甲方同意，否则不能使用；不得使用劣质材料。
五、乙方做好施工记录，保证有关资料完整，手续齐备，工程竣工验收合格后移交甲方。
六、其它约定事项：。
七、本工程定于 年 月 日动工， 年 月 日完工交付使用。
八、乙方在施工过程中应做好对临时工的`安全教育和施工过程中的监护，对施工中发生的生产安全事故以及由此产生的后果，由乙方负责。
九、工程最终总费用在预算范围内据实结算。
十、本合同一式 份，甲乙双方各执一份，报 各一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
甲方（单位盖章） 乙方（单位盖章）
负责人： 负责人：
第三方监证人：
合同签订日期： 年 月 日
施工合同书8
甲方：
乙方：
身份证：
为了施工工地的施工生产安全，生活安全，交通安全，确立安全生产管理目标，规范管理、依法管理、效益管理。杜绝重大事故的安全，经甲乙双方一致同意，特签定安全生产合同如下：
一、现场施工人员必须接受施工前三级（公司、施工队、班组）安全知识教育。
二、施工人员必须熟知本工种安全操作规程、现场安全管理制度及现场纪律。按规定使用好安全“三宝”（安全帽、安全带、安全网）。
三、严格遵守甲方制定的`《安全文明施工管理制度》。
四、严禁串岗作业。2M以上（含2M）高处作业，严禁抛掷任何物品和酒后作业。所有机械有专人保管，施工用电及照明灯由专职电工安设，不得私拉私接。杜绝私设电焊及高容量灯具，特殊工种必须持证上岗。
五、吊物下方严禁行人，上下班应按规定安全通道出入，不得冒入危险地段。
六、搞好内部团结，不打人、不骂人。如有争执应报请班长，工长、队部领导协调处理，如粗暴侵入后果自负。
七、因工作安排外出，严守交通法规，过越马路看清来往车辆，行人应走人行道，宁停三分不抢一秒。
八、工作以外处理个人事务，应事先向班长、工长请假，但工作以外发生一切事故全由本人自负，单位不负任何责任。
九、遵纪守法，不侵占他人物品与公物，不搞小团体，不无理取闹，不围攻领导，若屡教不改者，队部有权将其推出工地。
十、队部健全安全生产管理网络机构，配备专职安全生产管理人员，安全员主要进行一下工作：
1、安全生产现场纪律制度的制定与公布，设备设施验收检查。
2、安全生产技术交底与执行情况的检查。
十一、加强消防、法制、法规教育，凡动用电焊，气割，必须由专人看管，并配备防火器材，严禁吸烟，杜绝火灾事故。
十二、双方共同抓好现场安全管理工作，确保防护隔离主要通道口照明，安全设施齐全。发现安全隐患及时处理或立即向甲方主管领导汇报，及时排除隐患。
十三、如乙方违反本合同条款，发生任何事故均由乙方自己承担（包括各项罚款）。甲方不负连带责任。
十四、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。甲乙双方签字后开始生效。
十五、附《安全文明施工管理制度》
甲方：（盖章）
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
___年___月___日
___年___月___日
施工合同书9
甲 方
乙 方
签订日期 年 月 日
烟台市劳动和社会保障局
烟台市建设委员会监制
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况
第一条 甲方 法定代表人
施工工地地址
第二条 乙方 性别
居民身份证号
出生日期 年 月 日
家庭住址
二、劳动合同期限
第三条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）
1、以完成一定工作为期限的合同
本合同生效日期为 年 月 日；乙方完成 工作任务时本合同终止。
三、工作时间和休息休假
第七条 甲方安排乙方执行（标准、综合计算工时、不定时） 工时制度。
甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。
执行标准工时制度的，按照国家有关规定执行。
第八条 甲方对乙方实行的休假制度按照国家有关规定执行。
四、劳动保护和劳动条件
第九条 甲方必须在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的'书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。
乙方从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种作业人员必须进行岗前培训，取得相应的操作证书方可上岗。
第十条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
第十一条 甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方必须严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
五、劳动报酬
第十二条 乙方月工资标准为 元或按 执行。
甲乙双方对工资的其他约定
第十三条 甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资，并出具工资支付凭证。
六、保险福利待遇
第十四条 甲方应为乙方办理社会保险。乙方因工负伤或死亡的，甲方应在事故发生后一个月内向区县劳动保障部门提出工伤认定申请，甲方没有提出申请的，乙方或者乙方亲属可以在事故发生之日起一年内，直接向劳动保障部门提出工伤认定申请。
七、劳动合同的解除、终止
第十五条 甲乙双方解除、终止劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及烟台市有关规定执行。
八、当事人约定的其他内容
第十六条 乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十七条 甲乙双方约定的其他内容：
九、劳动争议处理及其它
第十八条 双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可依法向人民法院提起诉讼。
第十九条 本合同未尽事宜或与今后国家、烟台市有关规定相悖的，按有关规定执行。
第二十条 本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方（公 章） 乙方（签字或盖章）
法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）
签订日期： 年 月 日
劳动合同变更书
经甲乙双方协商一致，对本合同做以下变更：
甲方 （公 章） 乙方 （签字或盖章）
法定代表人（主要负责人）或委托代理人
（签字或盖章）
年 月 日
使 用 说 明
施工合同书10
建设单位：武安顶峰热电有限公司（简称甲方）
施工单位：邯郸县德祥春电力架线安装有限公司（简称乙方）
一、工程内容：
1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；
2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；
3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；
4、负责拆除原有47-50#杆塔；
5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；
6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。 以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（ 元）。
二、甲方应付责任：
1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。
2、负责线路的停、送电联系。
3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。
4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的`金具及部分零星材料。
5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。
6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。
7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。
三、乙方应付的责任：
1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担。
2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人
员做切改准备。
3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。
4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。
5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。
6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延。
四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
五、未尽事宜，双方协商解决。
武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司
单位公章 ：单位公章：
代表人签字： 代表人签字：
年 月 日 年 月 日
施工合同书11
发包方（以下称甲方）：_____________________
承包方（以下称乙方）：_____________________
根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：_____________________。
二、工程地点：_____________________。
三、承包方式：_____________________。
第二条工程期限
合同工期总日历天数_______天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_______元/组（一组24块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的`按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方_______日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如_______月_______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_______%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方代表签字。
甲方：_________________乙方：_____________________
代表：_________________代表：_____________________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
施工合同书12
甲方：
乙方：
以下书面呈述简称甲方、乙方。
一、乙方瓦工、木工、电工在施工的过程中出现任何人身意外与甲方没有任何关系。(施工过程中必须搭双排桥，支出费用由甲、乙双方各出一半)
二、乙方必须按照甲方的设计要求施工(地脚梁厚度 公分、钢筋16#、上下各3根、侧面12#各1根、柱子钢筋12#4根、平板筋10#、二层、三层圈梁24公分厚)
三、所有固梁4角高度水平一致，所有角成 度直角。
四、工价(瓦工 元/平方，电工17元/平方)(木工 元/平方包所有材料)包基础、包屋面另加 元，加 条烟，包 餐饭。
五、施工过程中的.烟，房屋做完烟费(瓦工)一次性付完 元。
六、基础+打垫层包元。
七、木工包基础，包屋面。
八、瓦工供两餐饭，元
九、付款方式：
打第一层楼板打完瓦工元，木工元，电工元;打第二层楼板打完瓦工元，木工元，电工元;房子做完交房瓦工付清，木工付清，电工付清;
十、房屋承包期4个月，不能超过4个月以上几点望乙方须认真贯彻执行。
监工：
甲方：
乙方：
______年______月______日
施工合同书13
甲方：乙方：
本合同经 以下简称甲方)与 (以下简称乙方)协商一致，由甲方委托乙方承担____市保障性住房项目的施工现场服务工作，担任本单位在该项目的设计代表，从事处理施工现场出现的设计问题或现场临时变更等技术事务，双方达成具体协议如下：
(一)施工现场代表的技术及责任包括：
1、适时传达施工现场的.进度情况;
2、处理施工现场出现的设计问题或现场临时变更等技术事务;(具体流程见
工作流程图)
3、与设计图纸有关的技术变更，均直接与本单位联系，要求甲方以工作函
的形式进行通报;(本单位将根据工作函的具体内容酌情出具技术文件)
4、参加甲方组织的相关会议及验收工作;
(二)服务费用及付款进度：
1、本协议总费用为人民币叁拾万元整(万元)。
2、付款进度：
第一次：本合同签订后的五个工作日内，甲方向乙方支付设计费，计人民币拾万元整(元);
第二次：全部工程主体验收完成后的五个工作日内，甲方向乙方支付服务费
第二次付款，计人民币壹拾万元整(元);
第三次：全部工程验收合格后，甲方向乙方支付服务费人民币伍万元整(元)。
(三)其他
1、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：
法定代表人：或委托代理人：
签订日期：________年____月 ____日
乙方： 法定代表人： 或委托代理人：
签订日期：________年____月____日
施工合同书14
为了强化***工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县***(全称以下简称甲方)将****工程，承包给***(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、 工程名称：****新建工程
二、 工程内容及工程量：*******。
三、工程总造价：大写(￥******元)
四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)
七、资金省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的`所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)：此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同书15
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
甲方因工程项目施工任务的需要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。
一、工程内容：根据设计图纸和双方已协商的内容进行施工，如遇实际原因需要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。
二、施工项目工期：自合同签订之日起共7个自然日完成。
三、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程提供所需的`PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外，乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。
四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应及时通知甲方到场确认。
五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算：
1、管道部分：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。
2、光缆部分：管道光缆(48芯以下)1.4元/米，96芯以上(含96芯)1.6元/米，五孔子管1.4元/米, 新设吊线3元/米，加挂光缆2元/米，安装引上钢管45元/根。
3、防雷地网：水泥路60元/米，土路20元/米，挂墙10元/米。
4、电力电缆布放：10元/米
工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。
六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【施工合同书】相关文章：
施工合同书08-23
施工合同书08-17
施工合同书11-20
装修施工合同书01-27
防水施工合同书04-02
标准施工合同书12-06
装饰施工合同书11-24
建筑施工合同书01-28
施工工程合同书02-04
施工合同书(15篇)07-07