建筑施工合同

时间:2023-07-02 16:41:11 施工合同 我要投稿
立即下载

建筑施工合同通用15篇

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同对我们的帮助越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编为大家收集的建筑施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

建筑施工合同通用15篇

建筑施工合同1

  建设单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程范围:按设计图纸要求所有内容达到竣工验收,交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋,框剪结构,含电梯和公共部分装修,毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方,外运土方等全部内容;

  4、总建筑面积约138(以施工图纸为准)。

  5、给排水做到外墙1.5米,室内给水,到入户水表后安装一个阀门;

  6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;

  7、承包单价:1750元/每平方米,工程款预计:2426万(含税金);

  8、强弱电工程;设计包括的强、弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

  9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。

  二、施工准备

  1、甲方

  (1)负责做好水通、电通和道路通;

  (2)组织有关人员进行施工技术交底;

  (3)派为现场代表,对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

  2、乙方

  (1)负责红线内的'临时设施、水、电接入及运料道路;

  (2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开始办理交接手续;

  (3)组织施工人员和材料、机械进场;

  (4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;

  (5)派为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

  三、工程期限

  本工程经甲乙双方协商一致,总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期,以甲方确认的开工时间为准,共计10个月时间,总工期300天。

  四、本工程竣工质量为一次性合格工程

  1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

  2、乙方在施工中必须遵守下列规定;

  (1)凡用于本工程的材料必须保质保量,并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

  (2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后,方可进行下道工序的施工;

  (3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表,经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;

  (4)工程竣工后:乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。

  五、安全生产与文明施工

  1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则,由施工方全面负责,必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工,并且与公司签订安全管理责任协议。

  2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故,一切责任由乙方负责。

  3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失,全部由乙方负责。

  4、乙方在施工过程中,必须听从甲方工地负责人指挥,配合施工,碰到问题,随时商量解决。

  六、工程价款支付及结算

  本工程为固定单价包干合同:承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板),发包人按承包人总造价的的25%(2426×25%=606万),支付工程进度款给承包人,且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时

  发包方按承包人总造价的25%(2426×25%=606万),支付工程进度款给承包人,且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426×25%=606万)工程款给承包人

  且在次月5日前支付;工程结算审计完成后,发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金,在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。

  七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议,首先协商解决,协商不成,提交人民诉讼解决。

  八、其它约定

  1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

  2、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内,乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间,按支付工程款的时间每次退还25%。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

建筑施工合同2

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  甲方在_____________,建筑总面积约__________平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:

  一、承包方式

  采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸,乙方负责包括:_________________红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

  二、承建项目

  乙方按照设甲方提出的要求承建。甲方房屋主体为活动板房,同时作好防渗处理。

  三、承包价格

  ______元

  四、付款方式:

  工程竣工验收后全部付清。

  五、质量要求

  乙应当按照甲方要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

  六、注意安全

  文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

  七、工期要求:

  二十天

  八、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  甲方签字(章):_________________

  乙方签字(章):_________________

  日期:_________________

建筑施工合同3

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方需建占地面积㎡。乙方负责泥工、木工、小工、模板、机械、脚手架等施工工具,由甲方提供建房材料,每平方米造价 元,计总价元,现经甲乙双方协商达成合同如下:

  第一条:范围、原则

  1、甲方将按建筑材料提供到建房地基,需要建材乙方必须提前向甲方告知。

  2、乙方必须按图纸施工,如有变动必须通知甲方协商,在施工过程中发现质量不合格,产生返工的一切工料费用由乙方负责。

  3、从放样落基日起乙方应在月内全部完工。

  第二条:付款方式、结算方法

  1、基础完工付款 元;

  2、第一层结顶付款 元;

  3、第二层结顶付款 元;

  4、第三层结顶付款 元;

  5、结顶付款 元;

  6、内墙粉刷完工付款 元;

  7、外墙粉刷完工付款 元;

  8、经甲方验收合格后没有质量问题,留质保金 元,质保金月内付清。

  第三条:施工安全及管理

  乙方在施工期内要做好安全施工,如有一切意外事故均由乙方负责,甲方不承担任何法律和经济责任。在施工期内水泥配比、拦料乙方负责交代手下做到拦料、水泥配比完好。

  第四条:其他未尽事宜,经甲乙双方商议解决。

  第五条:此合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。双方共同守信,双方签字或盖章后生效。

  甲方(户主): 乙方(承包人):

  (盖章) (盖章)

  年 月 日

建筑施工合同4

  甲方:

  乙方:

  为增强企业内部竞争机制,发挥各自优势,甲方同意将(xx研发基地工程)。委派乙方组织施工,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,本着公平自愿、互惠互利、诚实守信的原则,经双方协商一致,就有关承包事项特订立本协议,双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:xx研发中心、办公楼、地窖

  2、工程地点:

  3、建筑面积:约5.3万平方米

  4、工程造价:工程价款按照实际完成的建筑面积计算x固定单价。

  5、工期:按甲方与本工程建设单位签署的大合同和总体施工进度安排执行。

  6、承包范围:施工图纸范围内的结构工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以内)。

  7、本合同不包括项目:防白蚁工程、栏杆工程、止水螺杆,门窗工程、幕墙工程、室外工程、安装工程(电梯、空调、通风排烟、电气、给排水、消防、智能化工程等)。

  二、承包方式

  1. 包工包料:、结构工程、建筑工程,模板工程、脚手架工程、水电工程、防水工程、塔吊、施工电梯。

  2. 甲方供钢筋、砼

  3. 乙方包施工所需的机械设备、工具、用具、劳保用品。

  4. 乙方包工期、包质量、包安全文明施工、包社会保险。

  5. 完工清场、包工程验收合格。

  6. 包冬季、雨季、夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费等费用。

  三、质量标准及安全生产、文明施工目标

  1、工程质量标准:按照国家验收标准达到合格标准

  2、安全、文明施工目标:满足合同要求及国家有关强制性施工规范要求。

  四、承包方式

  1、包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工;

  2、乙方自行负责组织施工和管理,甲方管理人员监管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料设备、机械等由乙方自行提供或解决。

  3、甲方未指定的部分、材料、设备等的品牌、生产厂家、供应商等,均由乙方自行采购,,但须通过质监站复检合格。

  4、本工程须设立专款专用银行账号,本工程的财务事宜由乙方管理。

  五、承包价款及支付

  1、本项目中的单位工程属于几类就套用几类收费标准,主工执行20xx年《山东省建筑安装工程消耗定额》,20xx年《山东省建筑安装工程取费定额》,施工期间执行《xx地区建筑材料市场信息价目表》没有价目表的技术项目执行清单计价方式确认人工费按当地政府具体文件执行,所有取费标准、措施项目费、规费等执行定额及相应文件,按实际计取,取费标准为1类取费。

  2、研发中心和办工楼基础完工三日内甲方按乙方已完工程量付给结构部份80%的工程款。

  施工阶段:各层砌体项目施工完成按建筑面积计算,按天泰大合同付款。

  六、甲方的权利和义务

  1、甲方协助乙方处理履约过程中的有关事宜。

  2、协助乙方办理开工、中间验收、竣工验收、工程结算和工程款项的回收等事宜,协调与上级主管部门、建设单位的关系。

  3、在施工过程中,甲方对乙方的工程技术、质量、安全、文明施工、施工进度进行监督和协助。

  4、甲方不干预乙乙方方的正常施工与管理,不参与或介绍推荐材料供应商、劳务班组、分包队伍给乙方。

  5、严格按照本协议给乙方支付工程款项。

  七、乙方的`权利和义务

  1、负责组建完善的项目管理机构,编制计划、统计、施工方案等资料,并接受甲方的领导和管理,执行甲方的管理规章制度及管理规定,维护甲方利益和形象。

  2、负责全面履行甲方与业主签定的施工合同。施工合同中,甲方有关的权利和义务全部由乙方承担。

  3、乙方负责抓好安全文明施工,树立良好的施工企业形象。

  4、负责按规定协助施工、竣工技术资料等相关文件,负责工程的移交,按规定进行保修。

  5、施工中乙方发生的一切质量、安全、文明施工及由此引起的债务纠纷等由乙方处理,其经济责任由乙方承担。

  八、其他

  1.工程所发生的设计变更、现场签证以及增加工程的计价方法按以下办法执行:依据20xx年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省安装工程量计算规则》、20xx年发布的《山东省建筑安装工程消耗量定额补充册》、《山东省建筑安装工程计价依据综合解释》、《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》、《济南市建筑工程价目表》和《济南市安装工程价目表》计算,材料价格按施工期间同期信息价执行。

  2.在变更工程(或现场签证)完成之日起七日内,乙方向甲方报送变更工程价款报告(或现场签证资料)以便双方确认,甲方在收到乙方递交的变更价款报告后的七日内给予回复或提出异议,否则视为甲方默认,待双方完成结算工作并确认审核造价后一个月内一次性支付,对于甲方审定的签证或变更意见,乙方如有异议,应于七天内回复,并以积极的态度配合,如在规定的时间内乙方不能答复,甲方视为乙方默认,乙方现场进度不得以此而拖延工期

  九、附则

  1、本合同经双方签字后生效,在工程竣工验收达合同要求、办理完毕竣工决算、建设单位付款完毕、保修义务完成及有关债权、债务清算完毕后,合同条款自行终止。

  2、本合同壹式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份,具同等法律效力。

  3、本合同未尽事宜,由双方协商解决,另签补充协议。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

建筑施工合同5

  __________建筑职业技术学院(发包人名称):

  根据__________建筑工程总公司(承包人名称)(以下称“承包人”)与___________建筑职业技术学院(发包人名称)(以下简称“发包人”)于______年______月______日签订的__________建筑职业技术学院学生食堂工程(项目名称)建筑工程标段施工承包合同,承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保,即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

  1.担保金额人民币(大写)______万元(¥______万元)。

  2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

  3.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的`进度付款证书中扣除的金额。

  4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。

  担保人:_________________建设银行(盖单位章)

  法定代表人或其委托代理人:___________________________(签字)

  地址:________________

  邮政编码:_________________

  电话:______________

  传真:______________

  ______年______月______日

建筑施工合同6

  发包方:_________________(以下简称甲方)

  承包方:_________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本建筑门窗施工合同。

  一、工程名称:_________________。

  二、工程地址:_________________

  三、承包方式:_________________

  四、工程内容:_________________

  五、工程用料:

  1、框架:_________________

  2、拉筋:________________

  3、玻璃:________________

  六、承包总价: (1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

  七、工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

  八、付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后

  付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

  九、违约责任:

  1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

  2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的.款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

  十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

  十一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

  甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

  法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________

  _____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

建筑施工合同7

  发包方(以下简称甲方):_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  经甲、乙双方协商一致,本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳丽园小区景观工程,签订以下协议:_________

  一、工程内容

  _______平米等工程(详见施工图纸)。

  二、工期

  1、开工日期:_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

  2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  三、工程合同价款

  经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。

  四、承建方式

  1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。

  3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

  五、工程付款办法

  1、本工程无预付款。

  2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分五次支付。

  3、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  (1)四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  (2)四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  (3)廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  (4)防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  4、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。

  5、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)10%。

  6、扣留工程总费用(含业主认可的'签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。

  7、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。

  六、工程质量要求

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求

  及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。

  七、工程竣工验收结算

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。

甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

  八、延期违约责任

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。

  九、质保内容

  质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

  十、质保期限

  以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

  十一、双方在施工中的几项规定

  1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。

  2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。

  3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。

  4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。

  十二、合同生效与终止

  本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。

  签名:_________(甲方) 签名:_________(乙方)

  签订日期:______年_________月_________日 签订日期:_______年_________月_________日

建筑施工合同8

  建筑工程施工合同 (以下简称甲方) 甲方: 乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称: 地点:

  二、承包方式

  三、工程承包内容

  四、合同价款

  五、 付款方式

  六、总工期要求 个工作日。

  七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  八、乙方责任

  1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。

  九、工程质量、安全及保修

  1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

  3.工程竣工验收后,乙方对施工的'工程质量负责保修一年。

  十、争议及解决办法

  未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  年 月 日

建筑施工合同9

  建设单位:_______________ (以下简称甲方)

  施工单位:_______________ (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_______市_______花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

  一、工程项目

  1、工程名称:_______________花园经济适用房。

  2、工程地址:_______________市_____道。

  3、工程范围:按设计图纸要求所有内容达到竣工验收,交房使用标准。 除桩基础外的_________栋楼的土建、水电安装工程;地上_________层_________栋,框剪结构,含电梯和公共部分装修,毛坯房和电梯标准(参照_________花园_________楼)含基础挖运土方,外运土方等全部内容;

  4、总建筑面积约_____(以施工图纸为准)。

  5、给排水做到外墙_____米,室内给水,到入户水表后安装_____个阀门;

  6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;

  7、承包单价:_____元/每平方米,工程款预计:_____万(含税金);

  8、强弱电工程;设计包括的强、弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

  9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘_____元;品牌由甲方确定。

  二、施工准备

  1、甲方

  (1)负责做好水通、电通和道路通;

  (2)组织有关人员进行施工技术交底;

  (3)派 为现场代表,对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

  2、乙方

  (1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;

  (2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开始办理交接手续;

  (3)组织施工人员和材料、机械进场;

  (4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;

  (5)派 为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

  三、工程期限

  本工程经甲乙双方协商一致,总工期_____天。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期,以甲方确认的开工时间为准,共计_____个月时间,总工期_____天。

  四、本工程竣工质量为一次性合格工程

  1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

  2、乙方在施工中必须遵守下列规定;

  (1)凡用于本工程的材料必须保质保量,并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

  (2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后,方可进行下道工序的施工;

  (3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表,经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;

  (4)工程竣工后:乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为_____年。

  五、安全生产与文明施工

  1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则,由施工方全面负责,必须按《_____省建设工程施工安全管理条例》和_____省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工,并且与公司签订安全管理责任协议。

  2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故,一切责任由乙方负责。

  3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失,全部由乙方负责。

  4、乙方在施工过程中,必须听从甲方工地负责人指挥,配合施工,碰到问题,随时商量解决。

  六、工程价款支付及结算

  本工程为固定单价包干合同:承包总价暂定为人民币(含税金)_____万元;承包人自行垫资完成_____层_____栋主体框架到第_____层时(_____层顶楼板),发包人按承包人总造价的的_____%(_____万),支付工程进度款给承包人,且在次月_____日前支付;承包人完成_____层_____栋到封顶时,发包方按承包人总造价的`_____%(_____万),支付工程进度款给承包人,且在次月_____日前支付;工程完工验收合格_____日内支付总工程量的_____%(_____万)工程款给承包人,且在次月_____日前支付;工程结算审计完成后,发包人在_____个工作日内支付至审计总造价的_____%给承包人;剩余_____%作为保修金,在工程竣工验收合格满_____年后_____天内付清(不计利息)。

  争议解决双方在履行过程中发生合同争议,首先协商解决,协商不成,提交人民诉讼解决。

  七、其它约定

  1、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章后_____日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

  2、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后_____日内,乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间,按支付工程款的时间每次退还_____%。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同10

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,并结合有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商,在双方自愿及完全清楚,理解本合同条款的.基础上,签订本合同。

  一、工程名称:______________厂房。

  二、工程地点:______________。

  三、工程内容:厂房、道路、管网、井。

  四、工程承包方式:包工不包料。

  五、工程泥工包价:厂房每平方米_______元;

  道路每平方米_______元;

  管网每米_______元;

  圆井每座_______元;

  方井每座_______元。

  六、工程材料:甲方采用的材料道路为商混,厂房地坪材料为商混,磨砂地坪由甲方负责。

  七、付款方式:根据工程进度付款,工程完工后一次性付清。

  八、开工日期:______________竣工日期:________________

  甲方:_______________________乙方:_____________________

  _______年_________月_______日_______年_______月_______日

建筑施工合同11

  目负责人:______(以下简称甲方)

  承包单位:______(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。

  一、工程名称与地址:安顺市第二看守所建设工程(安顺市区)

  二、工程范围与内容:本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。

  三、承包方式:包工包料

  四、材料:按施工图纸要求。

  五、工程造价:防水每平方米______元(大写______元)(包含材料及人工费),屋面保温每平方米______元(大写______元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。

  六、工程期限:开工______年______月______日竣工______年______月______日(遇雨顺延)

  七、工程量:屋面防水、保温各约______平方米,工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。

  八、结算方式:根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的______%,余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后,甲方除扣除质量保证金______%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。

  九、甲、乙双方责权:

  1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出的开工通知单。

  2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响施工的条件由甲方负责解决。

  3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。

  4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价______%的.履约保证金,在工程量完成______%后退还。

  5、乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质,相关人员复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。

  6、工程保修期五年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。

  7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作,乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。

  8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的.材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  十、其他约定:

  1、材料进场乙方应提供材料复检报告,检测费用由乙方负责。

  2、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工。

  3、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。

  4、施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。

  5、施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由甲方承担。

  6、未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。

  7、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起长期有效。

  甲方:______ 乙方:______

  地址:______ 地址:______

  电话:______ 电话:______

  ______年______月______日______年______月______日

建筑施工合同12

  发包方(甲方):_________

  承包方(乙方):_________

  兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包内容:

  4、承包范围:

  5、承包方式:

  6、质量要求:_________《建筑装饰装修工程质量验收规范》

  7、工期要求:20___年__月__日至20___年__月__日。

  二、甲方工作:

  1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

  2、负责向乙方提供临时水电。

  三、乙方工作:

  1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

  3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

  四、关于质量的`约定:

  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。

  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。

  五、关于工期的约定:

  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。

  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。

  六、关于价款和结算的约定:

  1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)。

  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

  3、付款方式:

  (1)开工后8日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。

  (2)水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元

  (3)瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。

  (4)竣工验收合格后,甲方付款20%元。

  (5)余款5%元待壹年保修期满后结清。

  七、关于材料的约定:

  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。

  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。

  3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。

  八、关于安全生产的约定:

  1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

  2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。

  3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

  九、关于违约责任的约定:

  1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

  2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金______元。

  3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。

  4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________乙方(签字):_________

  20___年__月__日20___年__月__日

建筑施工合同13

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):甘肃XX园保温材料工程有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、法规的规定,结合保温节能工程施工的特点,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在协商一致的基础上,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:本工程采用包报建、包税金、包施工、包工包料、包安全、包文明施工及验收通过。乙方按甲方确认的施工图及材料明细表,保质保量地承包本工程。

  第二条工程范围及采用的产品品种、技术规格

  甲方提供施工图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。外墙保温板为,规格为,涂料为乳胶漆,乳胶漆颜色以业主方确认的色卡颜色为准,腻子采用外墙柔性腻子(所有设备自带、如吊篮等),商铺为A级防火材料(水泥发泡板)、防火隔离带为A级防火材料(水泥发泡板),质量等级:合格。

  第三条工期

  1、本工程自年月日开始,于年月日止,有效工期天,以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工3天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总甲方审批,并按计划严格实施。

  2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延:

  (1)因甲方未按时交出场地、提供现场施工用水、用电接驳点,甲方变更设计而影响到工程项目进度的;

  (2)不可抗力因素。

  第四条施工工艺、材料清单

  1、外保温施工工艺

  基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗旁挂线→基层墙体湿润→用2~3㎝厚水泥砂浆找平→配制聚合物粘结砂浆,挑选挤塑聚苯板→粘贴挤塑聚苯板→挤塑聚苯板塞缝,打磨、找平墙面→锚栓固定安装→配制聚合物抺面砂浆→挤塑板面抺聚合物砂浆,门窗洞口处理→粘贴玻纤网,面层抺聚合物砂浆→外饰面,外墙瓷砖处挂钢丝网片,面层抺聚合物砂浆。

  2、外墙涂料施工工艺

  基层处理→腻子满刮找平两遍→打磨→外墙抗碱底漆一遍→外墙乳胶漆面涂刷两遍→检查验收。

  第五条质量要求

  1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定,一次性验收合格。

  2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以甲方,监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因,达不到质量要求的,由此发生的返工,重新施工等一切费用由乙方承担,并承担一切质量后果和经济损失。

  3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

  4、乙方所使用的材料必须符合合同约定,所有进场材料应具有产品合格证及品牌证明并经甲方验收通过。若提供的材料不满足要求,乙方应无条件退换、返工,由此给甲方造成的损失由乙方负责。

  5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺,在甲方验收合格后,方可进行下道工序施工。

  6、乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表的检查,并为检查验收提供便利条件。工程完工后,乙方应提供有关工程验收资料。

  第六条工程价款及付款方式

  1、外墙外保温及涂料层每平方米综合单位为元,预计施工总面积约为平方米,工程预算总造价为元。(具体工程结算以实际面积为准,所有线条不再单独结算。工程价款中含施工单位配合费、水电费、垂直运输费及税金。)

  2、付款方式为合同签定后,乙方进驻施工现场,甲方支付预算工程总造价的20%给乙方作预付款,乙方主要设备及部分材料进场,并开始施工后,乙方根据甲方要求按月将该月完成进度工程量呈报甲方,经甲方审核确认后按月进度的70%付款(包含已付预付款)。合同工程全部完工后支付全部已完工程量总价款的80%。公司参考用

  3、进度款与质量挂钩,工程质量达不到验收规范或双方所签合同规定的标准要求,甲方有权暂缓支付该部分工程款。

  4、工程竣工验收达到要求的质量等级,并将完整的工程资料移交相关单位且竣工结算完毕后支付至竣工结算价款的95%,余款作为保修金。在保修期届满10个工作日内甲方会同监理组织复检并办理保修终结手续,甲方按合同约定扣除质保期间应由乙方支付的各项款项和违约金后向乙方结清。

  5、甲方付款给乙方时,乙方须先提供工程所在地区有效的等值发票。

  6、乙方承诺已考虑了一切风险因素系数(包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险),并已计入总报价,今后不作调整。除甲方提出的设计变更外,不得以任何理由要求增加造价。

  第七条保修期

  1、保修期为年,自乙方通过甲方验收合格之日起计。

  2、保修期内非因不可抗力或甲方人为发生的损坏,均由乙方无偿更换。

  3、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题,乙方应于接到甲方通知3天内,无条件予以维修。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。

  第八条工程代表

  1、甲方指定xx为本工程负责人,负责与乙方就本工程所涉及的所有事项进行沟通和联络。

  2、乙方指定xx为本工程负责人,负责与甲方就本工程所涉及的所有事项进行沟通和联络,参加甲方、监理单位为本工程召集的会议,并负责签收与本工程有关的所有书面材料。如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

  第九条双方权利、义务

  (一)甲方权利、义务

  1、甲方将全过程、全方位地对乙方供货的质量、进度、文明施工等进行管理和监督,对乙方质量、进度、安全等不能满足甲方要求的,甲方有权责令其退场,终止合同,由此造成的一切后果,均由乙方自负。

  2、向乙方提供施工场地,并提供现场施工用水、用电便利,水电费由乙方承担。

  3、提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。

  4、对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收、组织工程的初验,接乙方书面竣工验收通知组织竣工验收。

  5、接乙方提供工程进度报表后及时审批并确认工程施工进度,并按合同约定支付合同款项。

  (二)乙方权利、义务

  1、乙方应按照甲方、监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目管理,不得以任何理由拖延工期。

  2、工程项目开工应提前3个工作日将完整的施工方案、开工报告、工程主要负责人名单报甲方确认、备案,如乙方更换工程主要负责人,应事先征得甲方的书面同意。

  3、乙方材料进场前,须提前3个工作日书面通知甲方,进场时经双方共同验收并作书面记录。

  4、严格执行国家主管部门有关安全、文明施工、消防、环保等规定,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题(含对他人或自身员工人身伤害、财产损失),责任由乙方自行承担。

  5、工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。

  6、乙方施工时应做好对工程成品或半成品的`保护并承担相关费用。如发生污染、损坏,乙方自行负责清理维护;

  7、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失

  8、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。

  第十条违约责任

  1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任,违约造成工期延误责任分担原则为:甲方违约工期适当顺延,乙方违约工期不得顺延。

  2、若乙方全面实际履行合同义务而甲方逾期付款的,每逾期一日,按应未付款同期银行存款利率向乙方支付违约金。

  3、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期取得甲方验收合格证明的,每逾期一日,按工程预算总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日,甲方有权解除合同,乙方除应支付上述违约金外,还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。

  4、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工、怠工、取闹,否则视为违约,非上述原因连续停工两个工作日以上的,或一月累计停工8小时的甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金,造成甲方工期延误或或造成甲方其他损失的,乙方应予赔偿。

  5、乙方施工质量达不到图纸和规范的要求,乙方应无条件返工,由此造成的工料损失由乙方承担。还应向甲方支付合同价款10%的违约金。

  6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿,由此造成的甲方的损失,由乙方负责全部赔偿。

  7、甲方依据本合同约定行使解除权的,乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

  8、乙方不按时进场开工,在甲方书面通知送达后的3日内仍不进场施工的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金,造成甲方工期延误或或造成甲方其它损失的,乙方应予赔偿。

  9、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。

  10、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金,甲方有权在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

  第十一条其它

  1、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,协商不成由甲方所在地法院裁决。

  2、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  法定代表人法定代表人

  日期:

建筑施工合同14

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商,甲方将位于砖混构造民房交由乙方承建,为了使工程能按质、按量、按时完成,根据《中华人民共和国合同法》,签订以下协议:

  一、工程名称:

  砖混构造柱一楼一底共二层民房(总面积约平方米),其中:第一层层高4米,第二层高为3、8米。地脚圈梁高度为40厘米,除天井为混凝土地坪外,其它均要贴地板砖,要求平墙,内墙刮钢化粉二道,外墙体临路一面帖瓷砖、背面用水泥沙浆抿滑。

  二、承包性质:

  包工不包料,按主体建设实际投影面积计算,每平方米工价元整(¥:元/平方米)。

  三、承包范围:

  工程从地脚圈梁、化粪池、室内装潢(铺瓷砖、卫生间、楼梯、钢化粉等属包工范围的)、围墙等所有主体和附属工程由乙方负责承建施工,达到平整光滑、美观。

  四、双方的权利和义务:

  工程均由甲乙双方协商的建设方案进行施工,在施工过程中不要给甲方造成材料浪费,合理使用,如有需要更改的地方经甲方同意后方可更改。

  1、甲方在施工前必须为乙方保证水、电、路畅通,提供必要的建筑材料;

  2、施工所需的搅拌机、震动器、模板、顶衬及施工工具由乙方提供;

  3、每层的浇灌、浇柱必须使用搅拌机并且有振动器振动,浇柱必须使用插入式振动器振动;

  4、整幢房子的'施工的线条要平直,墙面要平整、光滑,瓷砖的角线及平整度必须符合建筑质量要求;

  5、乙方要严格遵照甲方的要求,按国家颁布的现行有关设计施工规范行政标准施工,为确保工程质量,如发现质量达不到甲方要求,甲方有权责令乙方停工或返工,若不改正,甲方有权单方终止合同并拒付工程款。

  6、乙方及临时工的食宿由乙方自行解决,甲方不再提供任何费用。

  7、在施工过程中,安全第一,闲杂人员不得进入施工现场,乙方必须按国家的安全生产规定施工,在施工过程中造成各种意外事故,一切责任由乙方负责。

  10、乙方所需的建材,必须事先通知甲方,乙方不能以任何借口私自停工。

  11、甲方负责把材料运到工地,其它由乙方自行解决。

  12、双方均有权提供建议和要求,并有义务接受对方的合理化建议,要求难以达成一致的,按甲方意见处理。

  13、因不可抗力因素所造成的损失,由双方共同承担。

  五、施工及工程质量要求:

  按国家民用建筑标准和图纸要求进行施工,未明确的由双方共同协商,必须符合质检要求。

  1、室内铺地板砖,卫生间帖卫生砖,其它墙面用钢化粉刮白抹平,达到平整光滑、美观为宜。若铺地板砖、刷钢化粉的施工人员不是一伙的,单项施工完毕,施工人员必须将室内的残渣清干净。

  2、楼梯踩步贴地板砖,竖面贴地板砖,面积按投影面积计算,不按斜度计算。墙体右山墙和内墙为18厘米厚,卫生间及厨房门墙为12厘米,干后刮两道钢化粉。

  3、乙方在施工期间不得随意浪费材料,原则上当天的浆料必须当天用完,浆号必须符合建筑标准所需的浆号。

  4、施工人员进入施工现场后必须严格施工管理,确保施工安全,对施工过程中造成的人员伤亡(包括第三者的人员伤亡),由乙方承担,甲方概不负责。

  5、整幢房屋的主体和附属工程建设的质量,甲方聘请建设质量监督管理部门会同乙方共同进行质量验收,若达不到验收标准需返工的部分,工料全部由乙方承担。

  六、工期要求:

  乙方必须按甲方测定好的时间进行浇制,施工日期从20x年月日起至20x年月日,全部工程必须在年月日前竣工验收,交付使用。

  七、乙方每建好一层结束后支付工价4000元,以后按工程进度付款。

  工程完工,经验收合格后,付清所余工价。

  八、违约责任:

  1、新建房保修期为二年,若出现下列情况,甲方不得以任何借口不维修,保修和维修的工料由乙方自负。

  ①板面、墙体等出现裂缝(板面细小线缝在2mm以内除外);②房屋出现坍塌跳壳、顶板脱落;

  ③其它因建筑质量不合格而引起的损失。

  2、双方必须严格认真履行合同协议,否则甲、乙双方有权单方解除合同,违约造成的所有损失均由违约方承担。

  九、如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决,此合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方不得在合同中做任何改动(除允许对方同意外),此合同从签字之日生效,在工程全部完工验收合格、结账完毕自行终止。

  甲方(签字盖手印):__________

  乙方(签字盖手印):__________

  _____年_____月_____日

建筑施工合同15

  1建筑施工合同管理的现状

  建筑施工合同包含了施工准备、施工质量的控制、图纸和设计的规范性控制、安全控制、合同变更、工程风险、工程验收、仲裁和纠纷处理、档案资料的管理、进度控制等内容。从建筑施工企业可以看到,其合同内容包含了非常多的内容,而且也具有非常强的专业性。在履行建筑施工合同中会涉及到多个方面的利益,不仅关系到投资方和建设方,而且还和土地、环保等管理部门都有很大的关系,这些特点进一步增加了合同的复杂度。合同的履行时间比较长,建筑施工项目往往由于工程结构复杂,决定了其短期内不能够完成。施工过程和程序要求比较严格,建筑施工过程往往受到国家相关法律的约束。由于我国建筑行业发展的限制,使我国在建筑施工合同管理方面的法律法规仍然不够完善,使某些合同条款存在无法可依的情况。部分企业不重视法律的意义,在发生合同纠纷后,企业往往需要花费大量的时间和精力来解决这些问题,影响了企业的正常经营。例如一些企业对合同管理不够重视,对合同内容和条文不能够认真的研究,在发生争执的时候才开始重视合同内容。在合同的签订过程中,阴阳合同的现象也比较常见,这进一步造成了合同管理的困难。对合同中的索赔部分没有按照合同管理要求来签订,以致在发生纠纷的时候,不能利用赔偿策略来维护企业的合法利益,造成企业资金的浪费。同时部分企业对合同管理意识不够,没有严格按照我国合同法等法律的规定认真签订和执行合同。部分企业不重视合同管理,常常在付款的时候才补签合同,这样在发生纠纷的时候,不能够明确合同双方的权利和责任,使工程项目在实施上存在隐患。部分企业对建筑施工合同管理人员的素质要求不够高,不重视对合同管理人员的培养,高素质的合同管理人才成为了影响企业发展和进步的障碍。

  2建筑施工合同管理措施分析

  由于建筑施工合同具有一系列比较独特的特点,所以施工合同的内容复杂而且内容比较多,给合同的管理和实施带来了一定的困难。建筑施工合同管理是对建筑施工项目工程中所涉及到的合同签订、履行、变更、以及索赔等内容进行全面的管理。合同管理可以分为两个方面的内容。一是对某个单项合同的管理,也就是从合同订立到履行结束所进行的管理。二是对整个工程项目的合同管理,从项目合同的总目标对施工合同进行控制。要提高企业合同管理的质量,可以从以下几个方面做起:

  2.1首先应当提高合同管理人员的素质。合同管理人员的业务素质对施工合同的管理具有至关重要的作用,应当选择符合合同管理岗位而且素质和条件都比较优秀的人才。在平时的工作中应当加强相关的职业培训,加强业务人员的职业道德教育,促进建筑施工合同管理人员素质的不断提高。对建筑施工合同管理人员应当明确其责任,对于具有贡献的业务人员要给予适当的奖励,提高其工作上的积极性。

  2.2完善公司建筑施工合同的管理机构。应当在公司内部建立从上到下的健全机制,在企业管理中各个部门都应当服务于企业合同管理。对于投资企业来说,为了保证资金的安全和投资的效益,应当对合同的草拟、签订、责任划分、合同跟踪等环节建立健全的可操作的制度。完善企业内部关于施工合同的相关管理制度,不仅要紧密的结合我国的合同法和建筑行业的相关法律,还应当结合企业的实际情况,建立可以执行操作的合同管理制度。

  2.3不断的完善合同的内容。要大力的`借鉴一些比较优秀的合同文本,保护好企业的合法利益,防止合同管理人员因为对一些专业词汇理解不到位而产生漏洞。明确合同双方的责任和义务,在合同执行过程中如果出现问题应当具有相应的条文作为双方协调的依据。我国建设部门和工商部门所推荐的建筑施工合同文本,是根据国际建筑施工合同同时又结合我国施工企业的经验而编写的,具有非常强的实践性,其合同文本比较严谨,所表达的意思比较准确,得到了施工合同管理人员的青睐。比较标准的合同文本有利于合同双方履行,有利于防止合同管理人员因为个人能力都产生的漏洞,同时也能够明确各自的责任,在发生纠纷的时候便于解决纠纷。如果不能够使用示范的合同文本,也应当在合同管理中认真的和示范文本进行对比,防止合同签订中出现错漏和歧义。在合同的签订过程中还可以到专门的管理部门如工商管理部门以及法律专家对合同管理进行指导,防止出现无效合同和诈骗的情况发生,尽力提高合同的执行率和履行率。

  2.4加强对合同履行过程中的管理。在工程中标之后,施工单位应当和建设单位签订工程合同,建筑施工合同经过前期的招标等准备工作后,就进入到了履行阶段。合同履行是按照合同的要求来完成施工的任务,如果在履行阶段不能够很好的进行管理,也容易造成经济损失。对于建筑施工合同来说,由于其履行阶段比较长,所以应当做好长期的监督管理工作。在履行阶段应当促使施工企业按照合同要求进行施工,同时及时的跟踪合同的执行情况,要掌握和收集合同履行过程中的信息和资料,以便及时发现问题和解决问题。对于合同执行过程中的合同变更,要努力的分析其原因,按照目标管理的要求,对不需要进行变更的地方要坚决拒绝,防止出现资金投资的浪费。在合同的履行应当建立严格的验收制度,保证建筑施工的安全和质量。

  3结束语

  建筑施工合同作为市场中的两个经济主体确定各自权利和义务具有法律效力的文件,合同双方应当严格的按照法律的要求,从合同的文本到其中细节方面进行认真仔细审查,切实保护好双方的权利。对于企业来说,应当加强对施工合同的管理,防止出现纠纷无法可依的情况,努力保护好企业的合法经济权益。在发生纠纷的时候,能够按照合同的要求积极进行索赔,只有这样才能使企业得到更好的发展。